СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 16 мая 2019 г. по делу № А57-4121/2018

Арбитражный суд Саратовской области (АС Саратовской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

38/2019-86943(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-4121/2018
город Саратов
16 мая 2019 года
Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Мещеряковой И.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 5», г.Саратов (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «ПромСтрой», Московская область, г.Мытищи (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неосновательного обогащения (неотработанного аванса) в размере 9677064,50 руб. и неустойки 9439538,78 руб.

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «ПромСтрой» к федеральному государственному унитарному предприятию «Главное военно-строительное управление № 5» о взыскании части цены по договору подряда, пропорционально выполненной работы, в размере 37 947 083 руб. 59 коп.

при участии в заседании: от ФГУП «ГВСУ № 5» - ФИО2, представитель по доверенности от 27.07.2017 г.

От ООО «ПромСтрой» – ФИО3, генеральный директор (приказ от 02.10.2017 г.); ФИО4, представитель по доверенности от 09.01.2019 г.,

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить в части.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПромСтрой» в пользу федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 5» сумму неосновательного обогащения в размере 9677064 руб. 50 коп., неустойку в размере 1325757 руб. 84 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 118583 руб., расходы по оплате проведения судебных экспертиз в размере 90000 руб.

Во взыскании неустойки в размере 8113780 руб. 94 коп. отказать. В удовлетворении встречного иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПромСтрой» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 200000 руб.

Возвратить федеральному государственному унитарному предприятию «Главное военно-строительное управление № 5» из федерального бюджета государственную пошлину в размере 81417 руб.

Решение может быть обжаловано в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций в сроки и порядке, установленные ст.ст. 181, 257-260, 273-277 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации путем подачи жалобы через Арбитражный суд Саратовской области.

Судья Арбитражного суда Саратовской области И.В. Мещерякова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 13.03.2018 8:42:16

Кому выдана Мещерякова Ирина Владимировна