Резолютивная часть решения от 14 ноября 2023 г. по делу № А08-4191/2023Арбитражный суд Белгородской области (АС Белгородской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 1000056_5143059 АРБИТРАЖНЫЙ СУД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru Именем Российской Федерации резолютивная часть Р Е Ш Е Н И Е Дело № А08-4191/2023 г. Белгород 14 ноября 2023 года Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Дробышева Ю. Ю., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению МКУ "УКС" Старооскольского городского округа (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 23 762,99 руб. пени, об обязании исполнить гарантийные обязательства, при участии в судебном заседании: от истца: ФИО2 – представитель по доверенности № 1 от 29.08.2023; от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом. Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Иск удовлетворит полностью. Взыскать с ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства» Старооскольского городского округа (ИНН <***>, ОГРН<***>) неустойку за просрочку исполнения обязательства по муниципальному контракту от 05.07.2022 № 155 на выполнение работы по устройству уличного освещения на участке дороги по ул. Лихачева (около детского сада № 16 «Ивушка») г. Старый Оскол за период с 04.10.2022 по 13.12.2022 в размере 23432,95 руб. Обязать ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» в течение 30-тикалендарных дней с момента вступления в законную силу решения Арбитражного суда Белгородской области устранить недостатки по муниципальному контракту от 05.07.2022 № 155, а именно: установить 2 (два) щит управления уличным освещением «Гелиос» на участке дороги по ул. Лихачева (около детского сада № 16 «Ивушка») г. Старый Оскол Взыскать с ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 8 000 руб. государственной пошлины. Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области. Судья Ю.Ю. Дробышев Суд:АС Белгородской области (подробнее)Истцы:Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" Старооскольского городского округа (подробнее)Ответчики:ООО "Альфа-Строй" (подробнее)Судьи дела:Дробышев Ю.Ю. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
