СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 25 декабря 2018 г. по делу № А59-5370/2018

Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

107501_835684

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28, http://sakhalin.arbitr.ru info@sakhalin.arbitr.ru факс 460-952 тел. 460-945

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А59-5370/2018
г. Южно-Сахалинск
25 декабря 2018 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе председательствующего судьи Аникиной Н.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Дальтехпром» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Геоинжиниринг» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки по договору субподряда № 0399Д-01 от 17.08.2015 в размере 56 838 рублей 98 копеек, штрафа в размере 100 000 рублей, убытков в размере 275 945 рублей 01 копейка, судебных расходов по оплате государственной пошлины,

в отсутствие лиц, участвующих в деле;

руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Геоинжиниринг» неустойку по договору субподряда № 0399Д-01 от 17.08.2015 в размере 56 838 рублей 98 копеек, штраф в размере 100 000 рублей, судебные

расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 224 рубля 08 копеек, а всего – 161 063 рубля 06 копеек.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области в течение одного месяца со дня его принятия.

Судья Н.А.Аникина