Решение от 7 июля 2024 г. по делу № А45-9201/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А45-9201/2024
г. Новосибирск
08 июля 2024  года
Резолютивная часть решения объявлена 27 июня 2024  года

          В полном объеме решение изготовлено 08 июля 2024  года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Морозовой Л.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Чередниковым А.Н.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>), г. Новосибирск,

к акционерному обществу "Региональные электрические сети" (ИНН <***>), г. Новосибирск

о признании недействительными   акта № 003621 о неучтенном (бездоговорном) потреблении электрической энергии от 31.01.2024 и акта № 003622 о неучтенном (бездоговорном) потреблении электрической энергии от 31.01.2024,

при участии в  судебном заседании представителей:

истца: ФИО2, доверенность от 22.05.2024, паспорт, диплом,

ответчика: ФИО3, доверенность №114/24 от 02.04.2024, паспорт, диплом,

У С Т А Н О В И Л:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – истец, ИП ФИО1, потребитель) обратился  в арбитражный суд с исковым заявлением  к акционерному обществу «Региональные электрические сети» (далее– ответчик, АО «РЭС», сетевая организация) о признании недействительными   акта № 003621 о неучтенном (бездоговорном) потреблении электрической энергии от 31.01.2024 и акта № 003622 о неучтенном (бездоговорном) потреблении электрической энергии от 31.01.2024.

Заявленные исковые требования мотивированы следующими обстоятельствами. ФИО1 является собственником земельных участков с кадастровыми номерами 54:19:072501:8815 и 54:19:072501:8816, расположенными по адресу: Новосибирская область, сельское поселение Морской сельсовет, с. Ленинское.  Указанные земельные  участники приобретены ФИО1, как индивидуальным предпринимателем, под строительство  индивидуальных жилых домов для последующей продажи. ФИО1 обратился в АО «РЭС»  для заключения договора технологического присоединения к электрическим сетям. АО «РЭС» выставлены счета на оплату № 5347709 и № 5347894 от 31.07.2023. ФИО1 направлены   технические условия для присоединения  к электрическим сетям. 31.01.2024  на указанные выше земельные участки прибыли сотрудники сетевой организации, с целью составления актов о неучтенном (бездоговорном)  потреблении электрической энергии. В результате проведенной проверки составлены акты о неучтенном (бездоговорном) потреблении электрической энергии № 003621 от 31.01.2024 и № 003622 от 31.01.2024, в ходе которой сотрудниками сетевой организации выявлены факты самовольного подключения объекта к электрическим сетям и потребления электрической энергии в отсутствие оформленного технологического присоединения. Не согласившись с составленными актами о неучтенном (бездоговорном) потреблении электрической энергии, истец обратился в арбитражный суд с настоящим  иском о признании их недействительными, поскольку  никого потребления электрической энергии не было, в построенных индивидуальных  жилых домах отсутствует отопление, розетки и выключатели, в них никто не проживает. Строительство  коробок домов, завершено в декабре 2023 года (на период строительства если и использовалось электричество, то только подключая переноску на 220В у соседа. Для кладки кирпича электричество не нужно, пользование электричеством было в бытовых нуждах, для подогрева чайника).

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования в полном объеме, пояснил, что незаконность актов о неучтенном (бездоговорном) потреблении электрической энергии подтверждается отсутствием измерения силы тока в жилых домах, доказательства потребления электроэнергии ИП ФИО1 отсутствуют.

Ответчик в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований, поскольку акты о неучтенном (бездоговорном) потреблении электрической энергии №003621 и №003622 от 31.01.2024 составлены в соответствии с требованиями основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012, являются законными и обоснованными. Подробно доводы изложены в отзыве на исковое заявление.

Проанализировав действующее законодательство, исследовав представленные в материалы дела доказательства, оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, суд приходит к выводу об  отсутствии оснований для удовлетворения иска, при этом суд исходит из следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом,  индивидуальный предприниматель ФИО1  является собственником  земельных участков с кадастровыми номерами  54:19:072501:8815, общей площадью 513 кв.м. и 54:19:072501:8816, общей площадью 500 кв.м., которые находятся по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с/с Морской, с. Ленинское (договоры купли-продажи от 04.07.2023).

На территории  Новосибирской области территориальной сетевой организацией является АО «РЭС».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 утверждены «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», согласно которым оказание услуг по технологическому присоединению должно осуществляться на договорной основе (далее – правила № 861).

Договор между сетевой организацией и заявителем заключается путем направления заявителю выставляемого сетевой организацией счета для внесения платы за технологическое присоединение и оплаты заявителем указанного счета.

В соответствии с заявками  ФИО1, в личном кабинете на сайте АО «РЭС» размещены условия №5347709 типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по адресу: НСО, Новосибирский район, с. Ленинское, мкр. Солнечный, кадастровый номер земельного участка 54:19:072501:8815 и условия №5347894 типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по адресу: НСО, Новосибирский район, с. Ленинское, мкр. Солнечный, кадастровый номер земельного участка 54:19:072501:8816.

Также в личном кабинете размещены счет для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение, технические условия для присоединения к электрическим сетям, инструкция, содержащая последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности.

Выставленные АО «РЭС» счета оплачены ФИО1, что подтверждается  представленными в материалы дела платежными поручениями № 54 от 01.08.2023, № 55 от 16.08.2023.

Условиями № 5347709 и № 5347894 типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по адресам: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Ленинское, мкр. Солнечный, кадастровые номера земельных участков 54:19:072501:8815 и 54:19:072501:8816 установлено, что сетевая  организация обязуется осуществить фактическое присоединение  энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжение и мощности.

При этом, потребитель обязуется после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств  заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения  и мощности в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения  0,4 КВ и ниже -  рассмотреть и при наличии замечаний предоставить замечания к уведомлению об обеспечении сетевой организацией возможности присоединение  к электрическим сетям.

Согласно акту № 50.0048.015889 приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от 31.08.2023  осуществлено  строительство  ВЛ 0,4КВ Ф-1 от ТП 2Н-329 с. Ленинское от опоры 1814 до  з.у, осуществлен монтаж ВЛ-0,4кВ (тип ЛЭП-ВЛ, перед. напряжение  – 0,4кВ, протяженность – 0,1 км, тип провода – СИП-4.4*25, тип и кол-во опор ЖБ – 4 шт).

Как следует из пояснений  истца, на указанных выше земельных участках с июля 2023 года началось строительство двух  индивидуальных жилых домов. Строительство завершено в декабре 2023 года.  Технические планы  выданы 08.12.2023. На земельном участке с кадастровым номером  54:19:072501:8816  возведен индивидуальный жилой дом в количестве 1 этажа, общей площадью 86,2 кв.м.; на земельном участке с кадастровым номером  54:19:072501:8815  возведен индивидуальный жилой дом в количестве 1 этажа, общей площадью 91,4 кв.м., что следует из представленных истцом выписок из ЕГРН от 11.12.2023.

По просьбе заявителя, продлены сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению до 30.03.2024, что подтверждается дополнительными соглашениями  № 1 от 04.03.2024 к договору № 5347709 от 01.08.2023, № № 5347894 от 16.08.2023 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

04.03.2024 АО «РЭС» составило уведомления № 5347709 и № 5347894, согласно которым  сетевая организация оказала ФИО1  услуги по технологическому присоединению объектов (электропринимающих устройств) заявителя в соответствии с мероприятиями  по договорам осуществления технологического присоединения к электрическим сетям от 01.08.2023 № 5347709, от  16.08.2023 № 5347894 и дополнительными соглашениями от 04.03.204 в полном объеме.

 Мероприятия  по технологическому присоединению  выполнены. Объекты электроэнергетики – индивидуальные  жилые дома. Описание точек присоединения – ЛЭП-0,4 кВ Ф-1 (опора № 1952/4) от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4 кв № 2Н-329 и ЛЭП-0,4 кВ Ф-1 (опора № 1952/1) от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4 кв № 2Н-329.

Схематично границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности  сторон указаны  в  пунктах 8 уведомлений  № 5347709 и № 5347894 от 04.03.2024. Место установки приборов учета: на опоре № 1952/4 ЛЭП-0,4 кВ Ф-1 от ТП-10/0,4 кв № 2Н-329 и  на опоре № 1952/1 ЛЭП-0,4 кВ Ф-1 от ТП-10/0,4 кв № 2Н-329.

04.03.2024 составлены  акты допуска в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и акты приема-передачи дистанционного дисплея для электросчетчика РиМ.

При этом, 31.01.2024 представителями сетевой организации АО «РЭС» в отношении ИП ФИО1 (в его присутствии) проведена  проверка на объектах расположенных по адресам: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Ленинское, мкр. Солнечный, кадастровые номера земельных участков 54:19:072501:8815 и 54:19:072501:8816 на которых осуществлено  строительство индивидуальных жилых домов, в ходе которой выявлен факт самовольного подключения объектов к электрическим сетям и потребление электрической энергии в отсутствие  оформленного технологического присоединения и заключенного договора энергоснабжения (выявлены  подключения от ТП № 2Н-329 до опоры 1952/1).

По результатам проверки составлены акты о неучтенном (бездоговорном) потреблении электрической энергии от 31.01.2024  № 003622 и № 003621. Ответчику вменено осуществление бездоговорного потребления электрической энергии в период с 01.09.2023 по 31.01.2024.

Не согласившись с составленными актами о неучтенном (бездоговорном) потреблении электрической энергии, истец обратился в арбитражный суд о признании их недействительными, поскольку  никого потребления электрической энергии не было, в построенных индивидуальных  жилых домах отсутствует отопление, розетки и выключатели, в них никто не проживает. Строительство  коробок домов, завершено в декабре 2023 года (на период строительства если и использовалось электричество, то только подключая переноску на 220В у соседа. Для клаки кирпича электричество не нужно, пользование электричеством было в бытовых нуждах, для подогрева чайника).

Согласно положениям статьи 544 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

В силу статей 539, 543 Гражданского кодекса Российской Федерации обязанность по обеспечению безопасности эксплуатации находящихся в ведении абонента энергетических сетей и исправности используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии, возложена на абонента.

В силу статьи 210 Гражданского кодекса Российской Федерации  собственник несет бремя  содержания, принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

Как разъяснено в пункте 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 30 от 17.02.1998 "Обзор практики разрешения споров, связанных с договором энергоснабжения", отсутствие договорных отношений с организацией, от которой лицо получает энергию, не освобождает его от обязанности возместить данной организации стоимость отпущенной энергии.

Порядок учета электрической энергии и взаимодействия участников розничного рынка электроэнергии при выявлении безучетного потребления электроэнергии регулируются Основными положениями (Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" (вместе с "Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии", "Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии") (далее – Основные положения № 442).

Согласно абзацу 9 пункта 2 Основных положений N 442 бездоговорное потребление электрической энергии - это самовольное подключение энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства и (или) потребление электрической энергии в отсутствие заключенного в установленном порядке договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничных рынках.

Договор энергоснабжения, заключаемый с гарантирующим поставщиком, является публичным и может быть заключен до завершения процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств (пункт 28 Основных положений N 442).

Таким образом, договор энергоснабжения заключается между гарантирующим поставщиком (на территории Новосибирской области является АО «Новосибирскэнергосбыт») и потребителем.

Исходя из материалов настоящего  дела, не следует, что потребитель  обращался  с заявкой  к гарантирующему поставщику  на заключение  договора энергоснабжения в период осуществления технологического  присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с пунктами 1, 2 Правил №  861, под технологическим присоединением потребителя понимается присоединение его энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации в случаях, когда энергопринимающие устройства потребителя впервые вводятся в эксплуатацию, или реконструируются с увеличением присоединенной мощности, или изменяется категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств.

При осуществлении технологического присоединения энергопринимающего оборудования потребителя к сетям сетевой организации бездоговорное потребление, как правило, характеризуется несовершением потребителем действий по заключению договора с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) после подачи напряжения и мощности в сеть и составления акта о технологическом присоединении как этапов, завершающих процедуру технологического присоединения (пункт 7, пункт 19(1) Правил N 861).

В соответствии с пунктом 36 Основных положений N 442 документами, подтверждающими технологическое присоединение в установленном порядке к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств, в отношении которых подано заявление о заключении договора, являются акт о технологическом присоединении, составленный и подписанный потребителем и сетевой организацией (иным владельцем объектов электросетевого хозяйства, производителем электрической энергии (мощности)), к чьим сетям (энергетическим установкам) присоединены энергопринимающие устройства потребителя, и (или) акт разграничения балансовой принадлежности электросетей.

Как следует из материалов дела, 04.03.2024 услуга сетевой организацией  по технологическому присоединению  объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя (истца) оказана, мероприятия по технологическому присоединению  выполнены, согласно техническим условиям от 04.08.2023 № 50-17/242241, от 20.07.2023 № 50-17/241137.

04.03.2024 допущены в эксплуатацию приборы учета электрической энергии на основании актов. Номера абонента 5347894 и 5347709.

Таким образом, на момент проведения (31.04.2024)  сетевой организацией проверки и составления актов № 003622 и № 003621  от 31.04.2024 о неучтенном (бездоговорном) потреблении электрической энергии, процесс технологического присоединения спорных объектов потребителя к электрическим сетям завершен не был, договор энергоснабжения не заключен, при этом потребление производилось потребителем.

Так сотрудниками АО «РЭС» выявлено, что  фактическое  подключение самонесущего изолированного провода (СИП)  осуществлено с опоры № 1952/1 ЛЭП-0,4 кВ Ф-1 от ТП-10/0,4 кВ № 2Н-329.

Потребление по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Ленинское, мкр. Солнечный, кадастровый номер земельного участка 54:19:072501:8816 и кадастровый номер земельного участка 54:19:072501:8815 осуществлялось следующим образом: к вводному автомату на опоре подходит СИП, сотрудниками выполнены замеры напряжения, подходящего СИП к вводному автомату с помощью мультиметра, прибор сигнализирует о фактическом потреблении электрической энергии. СИП поднимается по опоре и уходит на опору №1952/1 ЛЭП-0,4 кВ Ф-1. Подключение в линию 0,4 кВт на опоре №1952/1 ЛЭП-0,4 кВ Ф-1.

Потребления по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Ленинское, мкр. Солнечный, кадастровые номера земельных участков 54:19:072501:8815 и 54:19:072501:8816, соединены с кабельной линией с помощью проколов.

Потребление электрической энергии  на спорных объектах выявлено сотрудниками сетевой организации при помощи индикатора RGK AC при измерении напряжения в СИП на вводном автомате.

По факту выявленного безучетного или бездоговорного потребления электрической энергии сетевой организацией составляется акт о неучтенном потреблении электрической энергии и не позднее трех рабочих дней с даты его составления передается в адрес: гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации), обслуживающего потребителя, осуществившего безучетное потребление; лица, осуществившего бездоговорное потребление.

В соответствии с пунктом 193 Основных положений N 442 в акте о неучтенном потреблении электрической энергии должны содержаться данные: о лице, осуществляющем безучетное или бездоговорное потребление электрической энергии; о способе и месте осуществления безучетного или бездоговорного потребления электрической энергии; о приборах учета на момент составления акта; о дате предыдущей проверки приборов учета - в случае выявления безучетного потребления, дате предыдущей проверки технического состояния объектов электросетевого хозяйства в месте, где выявлено бездоговорное потребление электрической энергии, - в случае выявления бездоговорного потребления; объяснения лица, осуществляющего безучетное или бездоговорное потребление электрической энергии, относительно выявленного факта; замечания к составленному акту (при их наличии).

В соответствии с пунктом 178 Основных положений N 442 при составлении акта о неучтенном потреблении электрической энергии должен присутствовать потребитель, осуществляющий безучетное потребление (обслуживающий его гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация), или лицо, осуществляющее бездоговорное потребление электрической энергии.

При проверке и составлении актов от 31.01.2024 ФИО1  присутствовал.

В спорных актах, потребитель указал, что им заключен договор на подключения к сетям РЭС, оплата за подключения произведена, монтажниками был осуществлен монтаж СИП для подключения РЭС, электричеством  не пользовались, дома нежилые. Кроме того, указаны замечания к актам, а именно отражено, что не понятны технические  характеристики, указанные в акте.

Сам факт выявленного нарушения в виде самовольного подключения объектов истца к сетям сетевой организации, а также потребления электрической энергии в отсутствие заключенного договора энергоснабжения, истцом  в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленными в материалы дела доказательствами не опровергнут.

Как следует из пояснений ответчика, согласно акту № 50.0048.015889 приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от 31.08.2023  осуществлено  строительство  ВЛ 0,4КВ Ф-1 от ТП 2Н-329 с. Ленинское от опоры 1814 до  з.у, осуществлен монтаж ВЛ-0,4кВ (тип ЛЭП-ВЛ, перед. напряжение  – 0,4кВ, протяженность – 0,1 км, тип провода – СИП-4.4*25, тип и кол-во опор ЖБ – 4 шт).

АО «РЭС» произвело подключение ЛЭП-0,4 кВ от опоры № 1814 до опор № 1952/1, № 1952/2, 1952/3, 1952/4.

Сотрудниками АО «РЭС» выявлено, что  фактическое  подключение самонесущего изолированного провода (СИП)  осуществлено с опоры № 1952/1 ЛЭП-0,4 кВ Ф-1 от ТП-10/0,4 кВ № 2Н-329.

Потребления по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Ленинское, мкр. Солнечный, кадастровые номера земельных участков 54:19:072501:8815 и 54:19:072501:8816, соединены с линией с помощью проколов.

Ответчик в подтверждение своих возражений представил видеозапись о том, что  в точке соединения потребителя к сетям АО «РЭС» на проводах, присоединенных с помощью проколов, имеется иней, что свою очередь свидетельствует о движении частиц тока и нагревания проводов.

Таким образом, посредством кабельных линий, указанных в актах от 31.01.2024, осуществлялась передача электрической энергии (линии находились под напряжением) на объекты потребителя.

Фактическое потребление электрической энергии на спорных объектах подтверждается  произведёнными замерами напряжения во  время проверки от 31.01.2024.

Доводы истца о том, что представленная счет-фактура (одновременно передаточный документ) № 416, подтверждает факт, что все оборудование для подключения двух индивидуальных жилых  домов к электричеству приобретено в ноябре 2023 года, судом рассмотрены и отклонены.

Так, представленный  в материалы дела универсальный передаточный документ № 416, подписан между ООО компания «СДС Электро» (продавец) и ООО «СК Модус» (покупатель). Основания передачи поименованного  в нем товара указан  основной договор. Отгрузка товара и его принятие  осуществлено 11.10.2023.

Таким образом, доводы истца противоречат представленным им же документам.

Кроме того, как следует из ЕГРЮЛ директором (учредителем/участником) ООО «СК Модус» является ФИО1, основным видом деятельности общества является строительство  жилых и нежилых зданий.

В связи с чем, не представляется возможным сделать вывод о том, что  товар, перечисленный в УПД № 416 от 11.10.2023, приобретался для ИП ФИО1 и для осуществления и  подключения именно спорных индивидуальных  жилых домов к электричеству, а не имело место  осуществление обычной хозяйственной детальности самого общества.

В части указания в  актах от 31.01.2024, даты предыдущей проверки 31.01.2023, и искажения периода  выявленного бездоговорного потребления, ответчиком пояснено следующее.

В соответствии с пунктом 189 Основных положений № 442 объем бездоговорного потребления электрической энергии определяется расчетным способом, предусмотренным пунктом 2 приложения № 3 к настоящему документу, за период времени, в течение которого осуществлялось бездоговорное потребление электрической энергии, но не более чем за один год. При этом, период времени, в течение которого осуществлялось бездоговорное потребление электрической энергии в виде самовольного подключения энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства, определяется с даты предыдущей контрольной проверки технического состояния объектов электросетевого хозяйства в месте, где позже был выявлен факт бездоговорного потребления электрической энергии, до даты выявления факта бездоговорного потребления электрической энергии и составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии.

В соответствии с пунктом 84 Основных положений № 442 стоимость электрической энергии (мощности) в объеме выявленного бездоговорного потребления электрической энергии рассчитывается сетевой организацией, к сетям которой присоединены энергопринимающие устройства лица, осуществлявшего бездоговорное потребление электрической энергии, и взыскивается такой сетевой организацией с указанного лица на основании акта о неучтенном потреблении электрической энергии, составленного в соответствии с разделом X настоящего документа.

Расчет бездоговорного потребления энергии произведен сетевой организацией в период с 01.09.2023 по 31.01.2024.

Утверждение истца о соблюдении им процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств не опровергают факт потребления электрической энергии в качестве бездоговорного.

Таким образом, истец не заключив договор с гарантирующим поставщиком, по сути, не завершил процедуру технологического присоединения и приступил к потреблению энергии.

На основании изложенного, АО «РЭС» не допущено нарушений требований Основных положений при составлении актов от 31.01.2024 № 003622, № 003621 о неучтенном (бездоговорном) потреблении электрической энергии,   указанные акты является надлежащими и достоверными доказательствами факта осуществления истцом бездоговорного  потребления электрической энергии.

Поскольку оснований для признания спорных  актов недействительными не имеется, суд отказывает в удовлетворении заявленного требования.    

Судебные расходы по уплате государственной пошлины распределяются в соответствии с правилами  статьи  110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и  подлежат отнесению на истца.

   На основании изложенного, руководствуясь  статьями  110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

в удовлетворении исковых требований отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в течение месяца после его принятия.

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья

Л.Н. Морозова