Резолютивная часть решения от 17 ноября 2022 г. по делу № А76-44270/2020

Арбитражный суд Челябинской области Именем Российской Федерации ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А76-44270/2020
17 ноября 2022 г.
г. Челябинск


Судья Арбитражного суда Челябинской области Первых Н.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Рыжковым В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Нарова», ОГРН 1154501007176, г. Челябинск к акционерному обществу «Автомобильный завод «Урал», ОГРН 1027400870826, г. Миасс, о взыскании 8 488 032 руб. 41 коп.

встречному иску акционерного общества «Автомобильный завод «Урал», ОГРН 1027400870826, г. Миасс к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания Нарова», ОГРН 1154501007176, г. Челябинск, о взыскании 9 311 637 руб. 03 коп.,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: общество с ограниченной ответственностью «Альфа Строй», ОГРН 1177456096542, г. Миасс, общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Урал», ОГРН 1127415002329, г. Миасс, общество с ограниченной ответственностью «Квант», ОГРН 1165658052339, г. Орск

Руководствуясь ст. 110, 178 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с акционерного общества «Автомобильный завод «Урал» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Нарова» неустойку по день вынесения решения в сумме 19 687 519 руб. 62 коп., продолжить взыскание неустойки с 18.11.2022 от суммы задолженности 7 859 289 руб. 27 коп. исходя из 0,5% за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательств.

Дополнительное решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Судья Н.А. Первых