Резолютивная часть решения от 11 декабря 2018 г. по делу № А40-251584/2018Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 900001359_20828413 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru г. Москва Дело № А40-251584/18 89-1414 12 декабря 2018 г. Арбитражный суд г.Москвы в составе: председательствующего судьи Акименко О.А. протокол судебного заседания вел секретарь судебного заседания Успун Т.И., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Строительные Технологии» к ответчику Общество с ограниченной ответственностью «Акцепт» о взыскании по договору № А-635/15 от 06.05.2015г. неустойки в размере 1 658 240 руб. 59 копеек. В соответствии со ст. 63 АПК РФ суд проверил полномочия лиц, явившихся в заседание. В судебное заседание явились: от истца: Саралидзе О.В., по доверенности от 08.11.18г.; от ответчика: Попова О.Н., по доверенности от 24.09.18г., Кошкин А.В., по доверенности от 01.08.18г.; Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Акцепт» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Строительные Технологии» неустойку в размере 1 554 600 руб. 56 коп. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Акцепт» в доход федерального бюджета госпошлину в размере 28 546 руб. 00 коп. Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд. Судья: О.А. Акименко Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ООО "Строительные технологии" (подробнее)Ответчики:ООО Акцепт (подробнее)Судьи дела:Акименко О.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |