СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 16 июля 2019 г. по делу № А59-1134/2019

Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

7_893775

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть)

Дело № А59-1134/2019
г. Южно-Сахалинск
16 июля 2019 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи

Мисилевич П.Б. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Галицыной Е.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Северспецстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки за просрочку сдачи результата работ по муниципальному контракту № 032-014-17 от 24.04.2017 в размере 242 399 рублей 48 копеек,

При участии: от истца – представителя ФИО1 по доверенности № 01/19 от 09.01.2019; от ответчика – представителя ФИО2 по доверенности от 28.08.2018;

Руководствуясь ст. ст. 167-170,176 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Северспецстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу муниципального казенного учреждения городского округа «Город Южно- Сахалинск» «Управление капитального строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 242 399 рублей 48 копеек неустойки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Северспецстрой» (ОГРН 1106506000039, ИНН 6506907796) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 7 848 рублей.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его изготовления в полном объеме, через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья П.Б. Мисилевич