Решение от 20 июня 2017 г. по делу № А27-798/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000

http://www.kemerovo.arbitr.ru

тел. (384-2) 58-43-26, тел./факс (384-2) 58-37-05

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

Дело № А27-798/2017
город Кемерово
21 июня 2017 года
Резолютивная часть решения оглашена 14 июня 2017 года

Решение изготовлено в полном объеме 21 июня 2017 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Мраморной Т.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Маховой Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению государственного казенного учреждения Кемеровской области "Агентство по защите населения и территории Кемеровской области", г. Кемерово (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Конкорд», г. Кемерово (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 67619,33 рублей

при участии

от Истца: ФИО1, представитель по доверенности от 19.12.2016 №37, паспорт;

от Ответчика: не явились;

у с т а н о в и л

государственное казенное учреждение Кемеровской области "Агентство по защите населения и территории Кемеровской области" обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Конкорд» о взыскании 67 619,33 рублей.

Определением суда от 20.01.2017 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 20.03.2017 суд перешел к рассмотрению заявления государственного казенного учреждения Кемеровской области "Агентство по защите населения и территории Кемеровской области" по общим правилам искового производства, назначил дело к разбирательству в предварительном и судебном заседании арбитражного суда на 11.05.2017.

Ответчик надлежащим образом извещенный о дате и времени проведения судебного заседания представителя не направил, возражений против рассмотрения дела в отсутствие своего представителя не заявил.

Суд, руководствуясь частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассматривает дело в отсутствии представителя ответчика.

Представитель истца на исковых требованиях настаивает, указывает, что расчет произведен истцом в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

Исследовав представленные доказательства, суд установил следующее.

28.06.2016, в соответствии со статьёй 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Далее - Закон N 44-ФЗ), истец и ответчик заключили государственный контракт № 52 (на поставку периферийных устройств, компьютеров, сетевого оборудования, оргтехники и расходных материалов, в соответствии с которым ответчик обязался поставить товар а истец - принять и оплатить поставленный товар.

Согласно п.1.3. Контракта обязательство по поставке товара должно быть исполнено поставщиком в срок до 18.07.2016.

В п. 8.3.1 Контракта стороны установили, что в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается it размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) х С,

где:

Ц - цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа приемке выполненных работ.

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

С = СЦБ х ДП

где:

С
ЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной I Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

К= ДП х 100%

ДК

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации па дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03) ставки рефинансирования, установленной Цен тральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. (Расчет пени прилагается).

При этом 18.07.2016 была осуществлена только частичная поставка товара, что подтверждается товарной накладной №723 от 18.07.2016 года па сумму 917 323 рубля, остальная часть товара поставлялась частями, что подтверждается представленными в материалы дела товарными накладными № 802 от 10.08.2016 года на сумму 226 136 рублей, № 831 от 23.08.2016 года на сумму 290 535 рублей 34 копейки, № 840 от 29.08.2016 года на сумму 19 990 рублей.

Таким образом просрочка исполнения обязательств поставщиком по контракту в полном объеме составила 42 дня.

Государственное казенное учреждение Кемеровской области "Агентство по защите населения и территории Кемеровской области" направило в адрес общества с ограниченной ответственностью «Конкорд» претензию от 12 октября 2016 г. № 42/12-1605 с расчетом суммы пени по контракту.

Неисполнение ответчиком требований изложенных в претензии послужило основанием для подачи настоящего иска.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (статья 310 ГК РФ).

В соответствии со статьей 525 ГК РФ поставка товаров для государственных или муниципальных нужд осуществляется на основе государственного или муниципального контракта на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для государственных или

муниципальных нужд (пункт 2 статьи 530).

Согласно статье 526 ГК РФ по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному или муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.

На основании абзаца 1 пункта 2 статьи 525 ГК РФ к отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд применяются правила о договоре поставки (статьи 506-522), если иное не предусмотрено правилами ГК РФ.

По договору поставки поставщик – продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (статья 506 ГК РФ).

На основании статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В силу пункта 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Проверив расчет истца, арбитражный суд признает его верным, а именно

Формула

Расчёт

Результат

К = ДП÷ДК × 100%

= 42÷20 × 100%

= 210,00% (К* = 0.03)

Cцб = К* × Ставка ЦБ

= 0.03 × 10%

= 0.3%

C = Cцб × ДП

= 0.3% × 42

= 0.126

П = (Ц - В) × C

= (1 453 984,34 - 917 323,00) × 0.126

= 67 619,33 р.

Расходы по государственной пошлине за рассмотрение дела в арбитражном суде в размере 2705 руб. относятся на ответчика на основании части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в доход федерального бюджета, поскольку истцу была предоставлена отсрочка уплаты госпошлины при принятии искового заявления.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Исковые государственного казенного учреждения Кемеровской области "Агентство по защите населения и территории Кемеровской области", г. Кемерово (ОГРН <***>, ИНН <***>) удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Конкорд», г. Кемерово (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу государственного казенного учреждения Кемеровской области "Агентство по защите населения и территории Кемеровской области", г. Кемерово (ОГРН <***>, ИНН <***>) 67 619,33 рублей пени.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Конкорд», г. Кемерово (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета 2705 рублей государственной пошлины.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение в месячный срок со дня его принятия может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд.

Судья Т.А. Мраморная