Резолютивная часть решения от 7 июня 2022 г. по делу № А48-410/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А48-410/2022
г. Орел
07 июня 2022 года
Арбитражный суд Орловской области в составе судьи Родиной Г.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ветровой А.Н., рассмотрев в судебном заседании исковое заявление муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (г. Орел, Наугорское шоссе, д. 27А, ОГРН 1025700833454, ИНН 5701000872) к обществу с ограниченной ответственностью «Дорстрой 57» (302525, Орловская область, Орловский район, ул. Коневская, д. 5б, пом. 2, ИНН 5720021645, ОГРН 1155749010196) о взыскании пени за период с 01.10.2021 по 25.10.2021 в сумме 195 366,31 руб.,

встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Дорстрой 57» (302525, Орловская область, Орловский район, ул. Коневская, д. 5б, пом. 2, ИНН 5720021645, ОГРН 1155749010196) к муниципальному казённому учреждению "Управление коммунальным хозяйством города Орла" (г. Орел, Наугорское ш., д.27а, ИНН 5701000872, ОГРН 1025700833454) 2) муниципальному образованию «Город Орел» в лице Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла (ОГРН 1165749051368, ИНН 5753064330, г. Орел, ул. Пролетарская гора, 1) о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по оплате выполненных работ по муниципальному контракту № 75 от 27.08.2021 за период с 16.11.2021 по 26.11.2021 о взыскании 713 384,04 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования Муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (г. Орел, Наугорское шоссе, д. 27А, ОГРН 1025700833454, ИНН 5701000872) к обществу с ограниченной ответственностью «Дорстрой 57» (302525, Орловская область, Орловский район, ул. Коневская, д. 5б, пом. 2, ИНН 5720021645, ОГРН 1155749010196) о взыскании пени за период с 01.10.2021 по 25.01.20221 в сумме 660 656,27 руб., оставить без удовлетворения.

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Дорстрой 57» (302525, Орловская область, Орловский район, ул. Коневская, д. 5б, пом. 2,


ИНН 5720021645, ОГРН 1155749010196) к 1) Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (г. Орел, Наугорское шоссе, д. 27А, ОГРН 1025700833454, ИНН 5701000872); 2) Муниципальному образованию «Город Орел» в лице Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла (ОГРН 1165749051368, ИНН 5753064330, г. Орел, ул. Пролетарская гора, 1) о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по оплате выполненных работ по муниципальному контракту № 75 от 27.08.2021 за период с 16.11.2021 по 26.11.2021 о взыскании 116 890,95 руб. (с учетом уточнения иска), удовлетворить частично.

Взыскать с Муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (г. Орел, Наугорское шоссе, д. 27А ОГРН 1025700833454, ИНН 5701000872), а при недостаточности денежных средств с Муниципального образования «Город Орел» в лице Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла (ОГРН 1165749051368, ИНН 5753064330, г. Орел, ул. Пролетарская гора, 1)) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Дорстрой 57» (302525, Орловская область, Орловский район, ул. Коневская, д. 5б, пом. 2, ИНН 5720021645, ОГРН 1155749010196) неустойку в размере 79 698,37 руб. за период с 16.11.2021 по 26.11.2021 и расходы по госпошлине в сумме 3 073,00 руб.

В остальной части заявленных встречных исковых требований отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Дорстрой 57» (302525, Орловская область, Орловский район, ул. Коневская, д. 5б, пом. 2, ИНН 5720021645, ОГРН 1155749010196) из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в размере 12 761,00 руб., перечисленную по платежному поручению № 182 от 03 марта 2022 года.

Выдать справку.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый Арбитражный апелляционный суд в г. Воронеже через Арбитражный суд Орловской области в течение месяца со дня его принятия.

Судья Г.Н. Родина