Резолютивная часть решения от 3 февраля 2022 г. по делу № А04-8151/2021

Арбитражный суд Амурской области (АС Амурской области) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда



20/2022-7628(1)



Арбитражный суд Амурской области

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48

http://www.amuras.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

резолютивная часть

Дело № А04-8151/2021
г. Благовещенск
03 февраля 2022 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Швец О.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление акционерного общества

«Строительная компания № 1» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к

Муниципальному


автономному общеобразовательному учреждению «Школа № 16 города Благовещенска (ИНН <***>, ОГРН <***>)

об изменении пункта 1.2 муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта «Школа на 1500 мест в квартале 406 г. Благовещенск, Амурская область» № 0037/2020 от 10.03.2020, приложения № 2 «График выполнения строительно-монтажных работ»,

третьи лица: - администрация города Благовещенска (ОГРН <***>, ИНН <***>);

- министерство образования и науки Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>);

- министерство строительства и архитектуры Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>);

- союз «Торгово-промышленная палата Амурской области» (ОГРН <***>, ИНН <***>),

- Прокуратура Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>)

- муниципальное учреждение «Городское управление капитального строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>)


Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:


Требования удовлетворить частично.

Внести изменения в пункт 1.2 муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта «Школа на 1500 мест в квартале 406 г. Благовещенск, Амурская область» № 0037/2020 от 10.03.2020, изложив его в следующей редакции:

«Сроки выполнения работ:

- начало выполнения работ – не позднее 5 рабочих дней с момента заключения контракта;

- окончание выполнения работ – не позднее 31.05.2023.

Этапы выполнения работ не устанавливаются. Работы по контракту выполняются подрядчиком в соответствии с проектом, графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2). Подрядчик может выполнить работы досрочно».

- изменить Приложение № 2 «График выполнения строительно-монтажных работ», подлежащих выполнению по муниципальному контракту № 0037/2020 на выполнение работ по строительству объекта «Школа на 1500 мест в 406 квартале г. Благовещенск, Амурская область» от 10.03.2020, окончательный срок выполнения работ май 2023 года.

В остальной части требований отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой Арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

Судья О.В. Швец

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 08.11.2021 1:11:47

Кому выдана Швец Ольга Витальевна



Суд:

АС Амурской области (подробнее)

Истцы:

АО "Строительная компания №1" (подробнее)

Ответчики:

МАОУ "Школа №16 города Благовещенска" (подробнее)
МУ "Городское управление капитального строительства" (подробнее)

Иные лица:

Шестой арбитражный апелляционный суд (8151/21 4т, 9876/21 1т, 2472/21 а.ж., 825/21 1т) (подробнее)

Судьи дела:

Швец О.В. (судья) (подробнее)