Резолютивная часть решения от 28 сентября 2025 г. по делу № А07-16370/2025

Арбитражный суд Республики Башкортостан (АС Республики Башкортостан) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, <...>, http://ufa.arbitr.ru/,

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-16370/25
г. Уфа
29 сентября 2025 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Шамсутдинов Э. Р., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Латыповым А.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Жилой Квартал" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Регионстрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании суммы предварительной оплаты по договору подряда № ДР-04/24-04-Д1076/3 от 17.04.2024 г. в размере 281 960 руб. 98 коп., неустойки за нарушение сроков выполнения работ за период с 16.08.2024 г. по 20.10.2024 г. в размере 516 928 руб. 46 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 22.10.2024 г. по 12.05.2025 г. в размере 32 807 руб. 58 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 13.05.2025 г по день фактического исполнения обязательства по уплате суммы предварительной оплаты

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "Стройнадзор" (ИНН: <***>; 450103, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. УФА, УЛ. ЗАЙНАБ ФИО1, Д.4).

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:


Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Регионстрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Жилой Квартал" (ИНН <***>, ОГРН <***>) неосновательное обогащение в размере 281 960 руб. 98 коп., неустойку в размере 516 928 руб. 46 коп., начисленной за период с 16.08.2024 по 20.10.2024, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 32 807 руб. 58 коп., начисленные за период с 22.10.2024 по 12.05.2025, с последующим начислением в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации на оставшуюся сумму неосновательного обогащения, начиная с 13.05.2025 по день фактической оплаты суммы неосновательного обогащения, судебные расходы по оплате госпошлины в размере 46 585 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья Э.Р. Шамсутдинов



Суд:

АС Республики Башкортостан (подробнее)

Истцы:

ООО "ТД "ЖИЛОЙ КВАРТАЛ" (подробнее)

Ответчики:

ООО "Регионстрой" (подробнее)

Судьи дела:

Шамсутдинов Э.Р. (судья) (подробнее)