Решение от 7 мая 2025 г. по делу № А43-24592/2024

АРБИТРАЖНЫЙ  СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ


Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-24592/2024

г. Нижний Новгород                                                                                      08 мая 2025 года


15 апреля 2025 года – дата объявления резолютивной части

08 мая 2025 года – дата изготовления судебного акта в полном объеме


Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Трухиной Юлии Павловны (шифр дела 21-457)

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Краевым А.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Дорожник» (ИНН <***>, 607800, <...>)

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «НижегородАвтоДор» (ИНН <***>, 603000, Нижний Новгород, ФИО1, 13, пом. 28, ком. 7)

о взыскании 14 326 585,68 руб.,при   участии представителей:

от истца: ФИО2 (доверенность от 09.01.2025),

от ответчика: ФИО3 (доверенность от 09.01.2025),

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Нижегородской области 06.08.2024 обратилось общество с ограниченной ответственностью «Дорожник» с иском к обществу с ограниченной ответственностью «НижегородАвтоДор» о взыскании 14 326 585,68 рублей.

В судебном заседании заявитель ходатайствует о принятии уточнений ранее заявленных требований.

Суд приобщает представленные документы к материалам дела, а также принимает заявленные уточнения. Дело рассматривается с учетом заявленных уточнений.

Изучив материалы дела, заслушав пояснения истца и ответчика, суд установил следующее.

18.07.2023 года заключен договор субподряда № 438 между обществом с ограниченной ответственностью «Дорожник» и обществом с ограниченной ответственностью «НижегородАвтоДор».

Вышеуказанный Договор субподряда заключен во исполнении Подрядчиком государственного контракта Нижегородской области № 171-23 от 17.07.2023 (идентификационный номер № 232525705616352570100102170014211244) по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Лукояновского и Гагинского районов Нижегородской области, заключенного между Государственным казенным учреждением Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог» (Заказчик) и ООО НижегородАвтоДор (Подрядчик).

Согласно условиям вышеуказанного договора, ООО «Дорожник», как субподрядчик, принял на себя обязательства по выполнению работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Лукояновского района Нижегородской области (далее Объект), а ООО «НижегородАвтоДор» как подрядчик обязалась принять результат выполненных работ и оплатить его.

Согласно п. 1.2. Договора Субподряда № 438 от 18.07.2023 работы по содержанию автомобильных дорог выполняются Субподрядчиком в срок с даты заключения Договора, но не ранее 01.07.2023 года, по 30.06.2025 года в соответствии с календарным планом производства работ представленным в материалы настоящего дела.

В соответствии с пунктом 2.1. Договора Субподряда № 438 от 18.07.2023 цена Договора (цена работ) составляет 214 226 535,70 руб., в том числе налог на добавленную стоимость (далее НДС) - по налоговой ставке 20%.

В соответствии с п. 2.10. Договора Субподряда № 438 от 18.07.2023 оплата осуществляется по безналичному расчету, авансирование не предусмотрено.

Оплата работ по содержанию Объекта осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком и Заказчиком в ЕИС структурированного документа о приемке - Акта выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (утвержденным Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100), Акта проверки уровня содержания Объекта и приемки-сдачи работ (по форме Приложения № 8) и выставленного Субподрядчиком счета-фактуры или счета.

Согласно Акту о приемке выполненных работ (по форме КС-2) от 12.02.2024 года, Справке о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) от 12.02.2024 года и Акту проверки уровня содержания автомобильных дорог и приемки-сдачи работ от 12.02.2024 года, подписанных Подрядчиком и Субподрядчиком стоимость работ по содержанию Объекта за период с 01.01.2024 года по 31.01.2024 года составила 12 000 337,40 руб.

Согласно Акту выполненных работ (по форме КС-2) от 15.05.2024 года, Справке о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) от 15.05.2024 года и Акту проверки уровня содержания автомобильных дорог и приемки-сдачи работ от 15.05.2024 года, подписанных Подрядчиком и Субподрядчиком стоимость работ по содержанию Объекта за период с 01.04.2024 года по 30.04.2024 года составила 1 722 925,53 руб.

Истцом предъявлен иск Ответчику о взыскании задолженности по договору субподряда № 438 от 18.07.2023 года в размере 14 326 585,68 руб.

Вместе с тем  Истцом представлены письменные уточнения ранее заявленных требований а также Акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2023 - 01.04.2025 год между ООО «Дорожник» и ООО «НижегородАвтодор» по договору субподряда №438 от 18.07.2023, согласно которому задолженность Ответчика перед Истцом на 01.04.2025 составляет 16 134 332,21 руб.

Кроме того, Истцом произведен расчет процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии с условиями, предусмотренными пунктом 2.10 договора субподряда.

В соответствии с пунктом 7.2. Договора субподряда в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Согласно пункту 7.2.1. Договора субподряда № 438 от 18.07.2023, пени начисляются за каждый день просрочки Подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательства. Такие пени устанавливаются Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

В соответствии со ст. 395 ГК РФ В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Истцом в адрес Ответчика направлены претензии о нарушении сроков оплаты выполненных работ по договору субподряда исх. № 019/2024 от 10.04.2024, о нарушении сроков оплаты выполненных работ по договору субподряда исх. № 034/2024 от 31.05.2024.

Срок для добровольного исполнения, установленный в претензии, - 7 календарных дней с момента ее получения.

На 10.06.2024 вышеуказанная задолженность Ответчиком перед Истцом за выполненные и принятые работы не погашена. Данные обстоятельства послужили основанием для обращения Истца в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

На основании статьи 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В силу статей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По правилам статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно части 1 статьи 711 ГК РФ установлена обязанность заказчика уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно пункту 1 статьи 746 ГК РФ, оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьёй 711 ГК РФ.

Согласно положениям статьи 753 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

По смыслу гражданско-правового регулирования отношений сторон в сфере подряда и согласно сложившейся в правоприменительной практике правовой позиции, основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 января 2000 г. № 51).

Ответчик наличие задолженности перед истцом не отрицает.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (статья 9 АПК РФ).

Поскольку факт выполнения работ подтверждается материалами дела и ответчиком не оспаривается, требование истца о взыскании суммы задолженности с учетом заявленных уточнений является правомерным.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика 2 398 653,09 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами по ст.395 ГК РФ за период с 29.06.2024 по 01.04.2025 и далее по день фактической оплаты долга.

В силу статей 330, 331 ГК РФ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств законом или договором может быть предусмотрено взимание с должника неустойки (штрафа, пеней). Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

Пунктом 7.2 договора предусмотрено, что в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, субподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Материалами дела установлено, что требование о взыскании неустойки является обоснованным и правомерным. Расчет неустойки судом проверен и признан верным.

Расходы по государственной пошлине в порядке части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика и подлежат взысканию в пользу истца в сумме 94 633,00 руб.

Поскольку в ходе рассмотрения дела размер заявленных исковых требований увеличен, судом произведен перерасчет размер государственной пошлин, сумма разницы которой подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, и в соответствии со статьей 186 АПК РФ будет направлен лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» в режиме ограниченно доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

Руководствуясь статьями  110, 167-170, 176, 180-182, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «НижегородАвтоДор» (ИНН <***>, 603000, Нижний Новгород, ФИО1, 13, пом. 28, ком. 7) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Дорожник» (ИНН <***>, 607800, <...>)  16 134 332,21 руб. долга по договору субподряда №438 от 18.07.2023, 2 398 653,09 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами по ст.395 ГК РФ за период с 29.06.2024 по 01.04.2025 и далее по день фактической оплаты долга, 94 633,00 руб. государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «НижегородАвтоДор» (ИНН <***>, 603000, Нижний Новгород, ФИО1, 13, пом. 28, ком. 7) в доход федерального бюджета 21 032 руб. государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение  может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в срок, не превышающий месяца со дня его принятия.


            Судья                                                                                            Ю.П. Трухина