Резолютивная часть решения от 9 марта 2017 г. по делу № А40-160523/2016

900001090_15387224

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Р Е Ш Е Н И Е Именем Российской Федерации (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-160523/16-96-1432
г. Москва
09 марта 2017 года
Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Гутник П.С. при ведении протокола секретарем судебного заседания Пятковым В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску по иску федерального казенного учреждения «Дирекция космодрома «Восточный» (ОГРН 1127746756631; ИНН 7702798320; место нахождения: 129110, город Москва, ул. Щепкина, д. 58, стр. 3) к федеральному государственному унитарному предприятию «Спецстройтехнологии» при Федеральном агентстве специального строительства» (ОГРН 1037739019438; ИНН 7734003657; место нахождения: 676470, Амурская область, поселок Углегорск, тер. Военный городок № 10) о взыскании 13 317 358,30 рублей неустойки по государственному контракту от 14.06.2013 № 873-КИ111/13/200,

по встречному иску федерального государственного унитарного предприятия «Спецстройтехнологии» при Федеральном агентстве специального строительства» (ОГРН 1037739019438; ИНН 7734003657; место нахождения: 676470, Амурская область, поселок Углегорск, тер. Военный городок № 10) к федеральному казенному учреждению «Дирекция космодрома «Восточный» (ОГРН 1127746756631; ИНН 7702798320; место нахождения: 129110, город Москва, ул. Щепкина, д. 58, стр. 3) о взыскании 13 317 358,30 рублей неустойки по государственному контракту от 14.06.2013 № 873-КИ111/13/200,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: Государственная корпорация «Роскосмос»,

В судебное заседание явились:

от истца: Смирнов В.В., по доверенности от 10.01.2017; Кретов И.М., по доверенности от 10.01.2017; Орешин О.В., по доверенности от 18.01.2016; Садовникова В.Я., по доверенности от 10.01.2017;

от ответчика: Саранчова О.И., по доверенности от 23.12.2016;

от третьего лица: Мешалкин А.А., по доверенности от 02.12.2016

РЕШИЛ:

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия «Спецстройтехнологии» при Федеральном агентстве специального строительства» (ОГРН 1037739019438; ИНН 7734003657; место нахождения: 676470, Амурская область, поселок Углегорск, тер. Военный городок № 10) в пользу федерального казенного учреждения «Дирекция космодрома «Восточный» (ОГРН 1127746756631; ИНН 7702798320; место нахождения: 129110, город Москва, ул. Щепкина, д. 58, стр. 3) неустойку в сумме 6658679 руб. 15 коп.

В остальной части иска отказать. В удовлетворении встречного иска отказать.

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия

«Спецстройтехнологии» при Федеральном агентстве специального строительства» (ОГРН 1037739019438; ИНН 7734003657; место нахождения: 676470, Амурская область, поселок Углегорск, тер. Военный городок № 10) в доход федерального бюджета 44793 руб. государственной пошлины.

Взыскать с федерального казенного учреждения «Дирекция космодрома «Восточный» (ОГРН 1127746756631; ИНН 7702798320; место нахождения: 129110, город Москва, ул. Щепкина, д. 58, стр. 3) в доход федерального бюджета 44793 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья П. С. Гутник