Резолютивная часть решения от 6 марта 2023 г. по делу № А63-19930/2022Арбитражный суд Ставропольского края (АС Ставропольского края) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть Дело № А63-19930/2022 г. Ставрополь 06 марта 2023 года Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Кузьминой М.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Каговой А.А., рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Автобан», г. Невинномысск, ОГРН 1022603622469, ИНН 2631018483, к обществу с ограниченной ответственностью «Студия 2И», г. Ставрополь, ОГРН 1092635000590, ИНН 2634084420, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора индивидуальный предприниматель Меграбян А.А., ИНН 263406366936, г. Ставрополь, о взыскании пени за просрочку исполнения обязательств по договору субподряда от 29.04.2021 № 25/1 за период с 30.08.2021 по 30.11.2021 в размере 4 124 689 руб. 41 коп., расходов по уплате государственной пошлины в размере 43 623 руб., Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Студия 2И», г. Ставрополь, ОГРН 1092635000590, ИНН 2634084420, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Автобан», г. Невинномысск, ОГРН 1022603622469, ИНН 2631018483, пени за просрочку исполнения обязательств по договору субподряда от 29.04.2021 № 25/1 за период с 30.08.2021 по 30.11.2021 в размере 565 025 руб. 95 коп., в возмещение расходов по уплате государственной пошлины 43 623 руб. В удовлетворении остальной части иска отказать. Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя. Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Судья М.Н.Кузьмина Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 31.01.2023 8:11:00 Кому выдана Кузьмина Маргарита Николаевна Суд:АС Ставропольского края (подробнее)Истцы:ООО "Автобан" (подробнее)Ответчики:ООО "Студия 2И" (подробнее)Судьи дела:Кузьмина М.Н. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
