Резолютивная часть решения от 11 декабря 2017 г. по делу № А27-14498/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Красная ул, д. 8, Кемерово, 650000

www.kemerovo.arbitr.ru,E-mail: info @ kemerovo.arbitr.ru

тел./факс (384-2) 58-37-05 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А27-14498/2017
город Кемерово
12 декабря 2017 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе: судьи Переваловой О.И. при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем судебного заседания Борисовой А.П., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Юргинская проектно-строительная компания»,

г. Новосибирск, ОГРН 1105476079763

к обществу с ограниченной ответственностью «СибирьРегионСтрой», г. Новосибирск, ОГРН 1075406050500

о взыскании 8 395 904,26 руб. неустойки (с учетом принятого судом ходатайства в порядке статьи 49 АПК РФ)

и встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «СибирьРегионСтрой», г. Новосибирск, ОГРН 1075406050500

к обществу с ограниченной ответственностью «Юргинская проектно-строительная компания», г. Новосибирск, ОГРН 1105476079763

о взыскании 233 199,35 руб. неустойки

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Первоначальный иск удовлетворить в части.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СибирьРегионСтрой» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Юргинская проектно-строительная компания» 518876,38руб. нестойки, 59243,19руб. расходов от уплаты государственной пошлины по иску, всего 578119,57руб.

В остальной части в удовлетворении первоначального иска отказать, расходы от уплаты государственной пошлины отнести на стороны пропорционально удовлетворённым требованиям.

Обществу с ограниченной ответственностью «Юргинская проектно-строительная компания» возвратить из федерального бюджета 17руб. государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению № 150 от 27.02.2017.

Встречный иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Юргинская проектно-строительная компания» в пользу общества с ограниченной ответственностью «СибирьРегионСтрой» 233199,35руб. неустойки, 7664руб. расходов от уплаты государственной пошлины по иску, всего 240863,35руб.

Произвести зачет встречных однородных требований, по результатам которого выдать исполнительный лист.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СибирьРегионСтрой» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Юргинская проектно-строительная компания» 337256,22руб.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение одного месяца с момента его принятия.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный суд.

Судья О.И. Перевалова