Решение от 9 ноября 2020 г. по делу № А54-5591/2020

Арбитражный суд Рязанской области

ул. Почтовая, 43/44, г. Рязань, 390000; факс (4912) 275-108;

http://ryazan.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №А54-5591/2020
г. Рязань
09 ноября 2020 года
Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 02 ноября 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 09 ноября 2020 года.

Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи Котовой А.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Стройкомплектсервис" (390013, <...>, лит.К; ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Официальное бизнес содружество" (390011, <...> км. (Окружная дорога), д.4; ОГРН <***>)

о взыскании задолженности в сумме 2673448 руб. 57 коп., неустойки в сумме 141456 руб. 85 коп.,

при участии в судебном заседании:

от истца: представитель ФИО2 по доверенности от 31.07.2020;

от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплектсервис" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Рязанской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Официальное бизнес содружество" (далее - ответчик) о взыскании задолженности в сумме 2673448 руб. 57 коп., неустойки в сумме 141456 руб. 85 коп.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие ответчика, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания в порядке, предусмотренном статьями 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

28.09.2020 от ответчика поступил отзыв на исковое заявление, в котором ООО "Официальное бизнес содружество" наличие задолженности не оспаривает, указывает, что в адрес истца было направлено предложение о заключении мирового соглашения.

Представитель истца поддержал заявленные исковые требования в полном объеме, в обоснование указал на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по договору подряда №11/02/19 на выполнение строительно-монтажных работ по проекту: "Узел дозированной подачи хим.очищенной воды для защиты оборудования блока гидроочистки от коррозии" от 01.03.2019 в части своевременной оплаты выполненных работ. Просит рассмотреть дело по существу, пояснил, что мировое соглашение между сторонами не достигнуто.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Из материалов дела судом установлено:

Между обществом с ограниченной ответственностью "Стройкомплектсервис" (субподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Официальное бизнес содружество" (генподрядчик) 01 марта 2019 года заключен договор подряда №11/02/19 на выполнение строительно-монтажных работ по проекту: "Узел дозированной подачи хим.очищенной воды для защиты оборудования блока гидроочистки от коррозии" (л.д.14-50), по условиям которого Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по проекту: «Узел дозированной подачи хим. очищенной воды для защиты оборудования блока гидроочистки от коррозии» (части проекта АС, ТИ, ТТ. ТХ) в соответствии с условиями настоящего договора, Проектной. Сметной и Рабочей документацией (далее по тексту - работы), сдать результат работ Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями настоящего договора».

В состав работ, выполняемых по настоящему договору, включаются: Выполнение строительно-монтажных работ с использованием Материалов и Оборудования согласно статье 9 настоящего Договора; проведение испытаний в соответствии с согласованной Генподрядчиком инструкцией (методикой); индивидуально-функциональное опробование; выполнение иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ; сдачу Объекта в эксплуатацию совместно с Генподрядчиком и выполнение обязательств в течение Гарантийного срока (пункты 2.1 договора).

Согласно пункту 5.1 договора сроки начала и окончания Работ, в том числе сроки начала и окончания отдельных Этапов Работ определяются Графиком выполнения работ. Работы, предусмотренные Договором по Объекту, выполняются Субподрядчиком в сроки, согласно Графику выполнения работ.

В соответствии с пунктом 21 договора сдача-приемка Работ осуществляется после завершения отдельного Этапа работ в соответствии с Графиком выполнения работ по Акту о приемке выполненных работ. Акт о приемке выполненных работ Субподрядчик предоставляет Генподрядчику в течение 5 (пяти) календарных дней с даты окончания Этапа работ.

В течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за датой получения от Субподрядчика Акта о приемке выполненных работ. Генподрядчик обязан направить Субподрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Субподрядчиком Работ.

Согласно пункту 3.1 договора цена работ по настоящему Договору определяется исходя из Порядка определения стоимости работ, который указан в Приложение № 1 к настоящему договору, с применением коэффициента Кд. При формировании Расчета договорной цены работ используются условия, указанные в Приложении №1 к настоящему договору.

В Договорную цену не входит цена Материалов и Оборудования, предоставляемых Генподрядчиком.

В соответствии с пунктом 3.2 договора цена договора определяется сторонами исходя из объемов работ, предусмотренных Рабочей документацией - согласованными сметами на пусконаладочные работы по проекту: «Узел дозированной подачи хим. очищенной воды для защиты оборудования блока гидроочистки от коррозии» (Приложение №3 к настоящему договору).

Если цена фактически выполненных работ окажется меньше цены, указанной в пункте 3.1. настоящего договора, (полученная Субподрядчиком экономия), то в этом случае оплата работ Субподрядчика будет производиться по цене фактически выполненных работ, указанной сторонами в подписанных сторонами Акте о приемке выполненных работ и Справке о стоимости выполненных работ (пункт 3.4 договора).

В соответствии с пунктом 4.1 договора оплата работ Субподрядчика по настоящему Договору производится Генподрядчиком в следующем порядке: Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика на основании актов приема-сдачи работ в течение 60 календарных дней, но не ранее чем через 45 календарных дней (нижняя граница) с даты подписания актов приема-сдачи работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, но не ранее получения оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с законодательством и договором. Счет-фактура подлежит направлению Генподрядчику не позднее 3 дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ и Справки и стоимости выполненных работ и затрат.

Согласно пункту 4.2 договора датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Генподрядчика.

Пунктом 27.2.1 договора предусмотрено, что в случае если Генподрядчик нарушил условия оплаты, оговоренные в ст.4 Договора, на срок свыше 30 (Тридцати) календарных дней, Генподрядчик, при условии выполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору, обязан уплатить Субподрядчику пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти процентов).

Во исполнение принятых на себя обязательств истец выполнил работы на общую сумму 2947017 руб. 71 коп., в подтверждение чего представлены счета-фактуры, реестры выполненных работ, акты с расчетами стоимости работ к актам от 30.11.2019 №740, от 31.12.2019 №836, от 29.02.2020 №103, акты о приемке работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, подписанные сторонами без разногласий и замечаний к качеству и срокам выполнения работы. Подписи представителей, подписавших акты, заверены печатями (л.д.65-95).

Ответчик выполненные истцом работы оплатил частично в общей сумме 273569 руб. 14 коп., в подтверждение чего представлены счета-фактуры, акты зачета взаимных требований №740 от 30.11.2019, №836 от 31.12.2019, №2 от 29.02.2020, а также платежное поручение №1024 от 25.06.2020 (л.д.96-100), в связи с чем за ним образовалась задолженность в сумме 2673448 руб. 57 коп.

23 апреля 2020 года истец направил ответчику претензию с просьбой в течение 15 календарных дней с даты получения оплатить задолженность и пени (л.д.101-106).

Указанная претензия была оставлена ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения ООО "Стройкомплектсервис" в суд с настоящим иском о взыскании задолженности, одновременно начислив неустойку за просрочку оплаты на основании пункта 27.2.1 договоров за период с 29.02.2020 по 24.07.2020.

Удовлетворяя исковые требования, суд исходит из следующих обстоятельств.

В соответствии с пунктом 2 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В рассматриваемом случае обязательства сторон возникли из договоров подряда №11/02/19 на выполнение строительно-монтажных работ по проекту: "Узел дозированной подачи хим.очищенной воды для защиты оборудования блока гидроочистки от коррозии" от 01.03.2019, которые по своей правовой природе являются договорами подряда и регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом подрядчику.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (статьей 753 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Факт выполнения работ, их стоимость 2947017 руб. 71 коп. подтверждены представленными в материалы дела справками о стоимости выполненных работ и затрат, а также актами о приемке выполненных работ, актами подписанными сторонами без разногласий.

С учетом произведенной ответчиком оплаты за последним образовалась задолженность в сумме 2673448 руб. 57 коп.

Доказательств оплаты выполненных истцом работ в полном объеме ответчик не представил; доказательства, представленные истцом, не опроверг.

Согласно статье 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Согласно части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В силу указанной нормы закона обстоятельства, на которые ссылается истец, а именно, наличие на стороне ответчика неисполненного обязательства по оплате выполненных истцом работ в сумме 2673448 руб. 57 коп., суд считает признанными ответчиком, так как они им прямо не оспорены, несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из доказательств, представленных в дело.

При таких обстоятельствах исковые требования о взыскании задолженности в силу статей 307, 309, 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации являются обоснованными и подлежат удовлетворению в заявленной сумме.

В связи с нарушением срока оплаты ООО "Стройкомплектсервис" на основании пункта 27.2.1 договоров обратилось с требованием о взыскании с ответчика неустойки в сумме 141456 руб. 85 коп., начисленной за период с 29.02.2020 по 24.07.2020 с учетом ограничения, установленного в договоре.

Согласно статье 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Факт просрочки оплаты выполненных работ материалами дела подтвержден. Расчет пени судом проверен и признан арифметически верным; ответчиком не оспорен.

При таких обстоятельствах, учитывая, что факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по договору материалами дела подтвержден, требование истца о взыскании с ответчика пени в сумме 141456 руб. 85 коп. является обоснованным и подлежит удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика и подлежат взысканию в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Официальное бизнес содружество" (390011, <...> км. (Окружная дорога), д.4; ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Стройкомплектсервис" (390013, <...>, лит.К; ОГРН <***>) задолженность в сумме 2673448 руб. 57 коп., неустойку в сумме 141456 руб. 85 коп., судебные расходы по уплате госпошлины в сумме 37075 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Рязанской области.

На решение, вступившее в законную силу, может быть подана кассационная жалоба в порядке и сроки, установленные статьями 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, через Арбитражный суд Рязанской области.

Судья А.С. Котова