Решение от 19 сентября 2019 г. по делу № А59-4280/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОТИВИРОВАННОЕ
РЕШЕНИЕ

по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства

г. Южно-Сахалинск

«19» сентября 2019 года Дело № А59-4280/2019

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Ким С.И.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Масстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес регистрации: <...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Контек-Сервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес регистрации: 693000, <...>)

о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по договору подряда от 18.06.2018 № КТ-Сов 013 за период с 28.09.2018 по 05.11.2018 в размере 479 595 руб. 81 коп.,

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Масстрой» обратилось с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Контек-Сервис» о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по договору подряда от 18.06.2018 № КТ-Сов 013 на выполнение работ на объекте «Многофункциональный центр с встроенными помещениями водноспортивного, физкультурно-оздоровительного назначения в г. Южно-Сахалинске» в размере 479 595 руб. 81 коп. за период с 28.09.2018 по 05.11.2018.

В обоснование иска указано на нарушение ответчиком сроков выполнения работ по договору подряда.

Определением суда от 15.07.2019 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон, в соответствии со статьей 228 АПК РФ.

05 августа 2019 года от ООО «Контек-Сервис» поступили возражения на исковое заявление, в котором ответчик против удовлетворения иска возражал, указав, что истцом при определении начала расчета неустойки не учтены положения заключенного сторонами дополнительного соглашения № 1 к договору, по которому сторонами был увеличен объем работ по договору подряда. В случае удовлетворения иска, просил снизить размер неустойки в порядке ст. 333 ГК РФ.

09 сентября 2019 года судом принята резолютивная часть решения по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства.

12.09.2019 от истца и ответчика поступили заявления об изготовлении мотивированного решения суда по делу.

Поскольку сторонами соблюден пятидневный срок, предусмотренный частью 2 статьи 229 АПК РФ для подачи заявления о составлении мотивированного решения, заявления ООО «Масстрой» и ООО «Контек-Сервис» подлежат удовлетворению.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ доказательства, имеющиеся в деле, суд приходит к следующему.

Как следует из материалов дела, 18 июня 2018 года между обществом с ограниченной ответственностью «МасСтрой» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Контек-Сервис» (подрядчик) заключен договор подряда № КТ-Сов 013 на выполнение работ на объекте «Многофункциональный центр с встроенными помещениями водноспортивного, физкультурно-оздоровительного назначения в г. Южно-Сахалинске» (далее – договор).

Пунктом 2.1 договора предусмотрено, что общая стоимость работ, подлежащих выполнению в соответствии с п. 1.1 договора, определяется приложением № 1 и составляет 8 500 000 руб. 20 коп., включая НДС 18% в сумме 1 296 610 руб. 20 коп.

В соответствии с п. 2.3.1 договора заказчик в течении 5 календарных дней с момента (дня) подписания настоящего договора, на основании выставленного подрядчиком счета, осуществляет оплату аванса в размере 35 %, что составляет 2 975 000 руб. 07 коп., включая НДС 18% 453 813 руб. 57 коп.

Согласно п. 3.1 договора, срок выполнения работ – 60 рабочих дней с момента поступления аванса на расчетный счет подрядчика.

Во исполнение условий договора заказчик платежными поручениями № 1268 от 29.06.2018, № 1333 от 02.07.2018, № 1342 от 03.07.2018, № 1386 от 05.07.2018 и № 1387 от 05.07.2018 перечислил подрядчику аванс по договору в общей сумме 2 975 000 рублей.

01 сентября 2018 года стороны заключили дополнительное соглашение № 1 к договору подряда от 18.06.2018 № КТ-Сов 013, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства выполнить, в соответствие с условиями настоящего дополнительного соглашения, работы по устройству теплоснабжения водоподготовки бассейнов развлекательной зоны в соответствии с проектной документацией и условиями настоящего дополнительного соглашения на объекте строительства: «Многофункциональный центр с встроенными помещениями водноспортивного, физкультурно-оздоровительного назначения в г. Южно-Сахалинске», а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их (пункт 1.1 дополнительного соглашения).

Согласно пункту 2.1 дополнительного соглашения, стоимость работ составляет 4 600 002 руб. 26 коп., включая НДС 18% в размере 701 695 руб. 26 коп.

Пунктом 2.3.1 дополнительного соглашения стороны предусмотрели, что заказчик в течении 5 календарных дней с момента подписания настоящего дополнительного соглашения осуществляет оплату аванса в размере 70 % от общей стоимости дополнительного соглашения, что составляет 3 220 001 руб. 58 коп., включая НДС 18% в размере 491 186 руб. 58 коп.

В соответствии с п. 4.1 дополнительного соглашения условия договора подряда от 18.06.2018 № КТ-Сов 013, незатронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются без изменений.

Во исполнение условий дополнительного соглашения заказчик платежным поручением № 2195 от 11.09.2018 перечислил подрядчику аванс в размере 3 220 001 руб. 58 коп.

31.10.2018 сторонами подписаны акты о приемке выполненных работ № 2 и № 3 и справка о стоимости выполненных работ на общую сумму 3 463 890 рублей, из них 703 430 руб. (без учета НДС) по основанному договору и 2 232 070 руб. (без учета НДС) по дополнительному соглашению.

05.11.2018 сторонами подписаны акты о приемке выполненных работ № 4 и № 5 и справка о стоимости выполненных работ на общую сумму 9 277 526 руб. 98 коп., из них 6 196 074 руб. (без учета НДС) по основному договору и 1 666 237 руб. (без учета НДС) по дополнительному соглашению.

Истец, полагая, что ответчиком работы по договору подряда и дополнительному соглашению выполнены с просрочкой, направил в адрес ООО «Контек-Сервис» претензию № 20ПД от 26.04.2019 с требованием уплатить неустойку в размере 479 595 руб. 81 коп., которая оставлена без удовлетворения, что и послужило основанием для обращения с настоящим иском в суд.

Из условий договора правоотношения сторон подлежат регулированию нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации о подряде, а также общими нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) о способах обеспечения исполнения обязательств.

Согласно статье 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (п. 1 ст. 740 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 708 ГК РФ, если иное не установлено законом, иными правовыми актами, или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного срока, так и промежуточных сроков выполнения работ.

Таким образом, срок выполнения работ является существенным условием договора подряда.

Поскольку авансовый платеж, установленный пунктом 2.3.1 договора подряда, заказчиком был перечислен в полном объеме подрядчику 05.07.2018, истцом верно определен конечный срок выполнения работ по договору подряда с учетом пункта 3.1 договора – до 27 сентября 2018 года.

Вместе с тем, при расчете неустойки за просрочку выполнения работ по договору подряда и дополнительному соглашению на сумму 12 741 416 руб. 98 коп. истцом, как верно указал ответчик в возражениях на исковое заявление, не учтены положения дополнительного соглашения № 1 от 04.09.2018.

Как разъяснено в п. 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» условия договора подлежат толкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ, другими положениями ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статьи 3, 422 ГК РФ).

В соответствии со ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом

Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон.

При сопоставлении условий пункта 3.1 договора подряда и пунктов 2.1, 2.3.1, 4.1 дополнительного соглашения суд приходит к выводу, что срок выполнения работ, предусмотренных дополнительным соглашением – 60 рабочих дней с момента поступления аванса в размере 70% от общей стоимости дополнительного соглашения, что составляет 3 220 001 руб. 58 коп.

Поскольку авансовый платеж, установленный пунктом 2.3.1 дополнительного соглашения, заказчиком был перечислен подрядчику 11.09.2018 (платежное поручение № 2195), конечный срок выполнения работ по дополнительному соглашению – до 04.12.2018.

С учетом того, что акты о приемке выполненных работ сторонами были подписаны 31.10.2018 и 05.11.2018, просрочки выполнения работ по дополнительному соглашению ответчиком не допущено.

При этом материалами дела подтверждается факт просрочки выполнения работ по договору подряда.

Так, согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 31.10.2018 подрядчиком сданы работы по основанному договору на сумму 703 430 руб. с просрочкой на 34 дня (с 28.09.2018 по 31.10.2018). С учетом НДС 18%, сумма сданных работ составляет 830 047 руб. 40 коп.

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 05.11.2018 подрядчиком сданы работы по основанному договору на сумму 6 196 074 руб. с просрочкой на 39 дня (с 28.09.2018 по 05.11.2018). С учетом НДС 18%, сумма сданных работ составляет 7 311 367 руб. 32 коп.

Согласно ст.ст. 309, 314 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями и в установленный срок.

В соответствии с п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

В соответствии с п. 8.4 договора подряда, в случае если подрядчик не выполнит надлежащим образом свои обязательства в срок, предусмотренный договором, то заказчик вправе взыскать с него пени в размере 0,1 процента от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы настоящего договора.

При таких обстоятельствах суд считает требования истца о взыскании пени за просрочку выполнения работ по основанному договору подряда за спорный период правомерными.

С учетом вышеизложенных обстоятельств, судом произведен свой расчет неустойки:

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с
по

дней

830 047,40

28.09.2018

31.10.2018

34

830 047,40 × 34 × 0.1%

28 221,61 р.

7 311 367,32

28.09.2018

05.11.2018

39

7 311 367,32 × 39 × 0.1%

285 143,33 р.

Итого: 313 364, 94

Таким образом, размер пени за просрочку выполнения работ по договору подряда № КТ-Сов 013 от 18.06.2018 составил 313 364 руб. 94 коп.

Суд, рассмотрев ходатайство ответчика о несоразмерности начисленной неустойки последствиям нарушения обязательства, приходит к следующему.

Согласно п. 1, 2 ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении. Уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды.

Таким образом, гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств.

Степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, в силу чего суд вправе оценить указанный критерий, исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств конкретного дела, как того требуют положения ст. 71 АПК РФ.

Пленум Верховного Суда РФ в пункте 75 Постановления № 7 от 24 марта 2016 года «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснил, что при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).

Доказательствами обоснованности размера неустойки могут служить, в частности, данные о среднем размере платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, либо платы по краткосрочным кредитам, выдаваемым физическим лицам, в месте нахождения кредитора в период нарушения обязательства, а также о показателях инфляции за соответствующий период.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении от 21 декабря 2000 года № 263-О, задача суда состоит в устранении явной несоразмерности договорной ответственности. Суд может лишь уменьшить размер неустойки до пределов, при которых она перестанет быть явно несоразмерной, причем указанные пределы суд определяет в силу обстоятельств конкретного дела и по своему внутреннему убеждению.

Сложившаяся правоприменительная практика исходит из того, что договорная неустойка не должна являться способом получения прибыли от контрагента и должна быть направлена на соблюдение баланса интересов контрагентов гражданско-правовой сделки. Поэтому при определении подлежащей взысканию неустойки суд должен установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и отрицательными последствиями, наступившими для кредитора в результате нарушения обязательства.

Судом учитывается, что предусмотренная сторонами неустойка в размере 0,1% чрезмерно высока, фактически составляет ставку 36,5% годовых.

При разрешении ходатайства ответчика судом принимаются во внимание, что истец не ссылается на наличие у него убытков, вызванных нарушением обязательства со стороны ответчика, или возможность возникновения таких убытков. Исходя из необходимости соблюдения реального баланса интересов сторон, суд полагает необходимым снизить размер подлежащей взысканию неустойки, полагая заявленные требования чрезмерными.

При вышеизложенных обстоятельствах, исходя из необходимости соблюдения реального баланса интересов сторон, чрезмерно высокий размер пени, отсутствие у ООО «МасСтрой» убытков, вызванных нарушением срока выполнения работ по договору, количество дней просрочки, суд полагает возможным удовлетворить ходатайство ООО «Контек-Сервис» о снижении на основании ст. 333 ГК РФ размера пени и определить величину пени, достаточную для компенсации потерь истца, в размере 0,05 процентов от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки в сумме 156 682 руб. 47 коп.

В остальной части иска истцу следует отказать в связи с необоснованностью.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

При этом суд учитывает, что согласно пункту 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» положения процессуального законодательства о пропорциональном возмещении (распределении) судебных издержек (ст. ст. 98, 102, 103 ГПК РФ, ст. 111 КАС РФ, ст. 110 АПК РФ) не применяются при рассмотрении требования о взыскании неустойки, которая уменьшается судом в связи с несоразмерностью последствиям нарушения обязательства, получением кредитором необоснованной выгоды.

В пункте 9 Постановление Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что если размер заявленной неустойки снижен арбитражным судом по правилам статьи 333 ГК РФ на основании заявления ответчика, расходы истца по государственной пошлине не возвращаются в части сниженной суммы из бюджета и подлежат возмещению ответчиком исходя из суммы неустойки, которая подлежала бы взысканию без учета ее снижения.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171 и 229 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Масстрой» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Контек-Сервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Масстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в сумме 156 682 руб. 47 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 8 227 руб. 88 коп., всего 164 910 (сто шестьдесят четыре тысячи девятьсот десять) руб. 35 коп.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Арбитражный суд составляет мотивированное решение по заявлению лица, участвующего в деле, которое может быть подано в течение пяти дней со дня размещения настоящего решения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (часть 2 статьи 229 АПК РФ).

Решение по настоящему делу подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда – со дня принятия решения в полном объеме.

Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции – Арбитражный суд Дальневосточного округа только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 АПК РФ.

Решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае составления мотивированного решения арбитражного суда решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы. В случае подачи апелляционной жалобы решение арбитражного суда первой инстанции, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Судья С.И. Ким