Решение от 25 июля 2024 г. по делу № А14-8611/2024

Арбитражный суд Воронежской области

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

г. Воронеж Дело № А14-8611/2024

«25» июля 2024 г.

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Кострюковой И.В.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Тараниной Л.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Твой Дом», Воронежская обл., Ольховатский р-н, п. Заболотовка (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к администрации Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 15 327 руб. 14 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца и ответчика: не явились, надлежаще извещены

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Твой Дом» (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к администрации Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области (далее – ответчик) о взыскании 15 327 руб. 14 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 12.09.2023 по 15.12.2023.

В предварительное судебное заседание представители сторон не явились, о времени и месте судебного заседания надлежаще извещены. На основании статей 123, 136 АПК РФ предварительное судебное заседание проводилось в отсутствие сторон.

От ответчика в материалы дела поступило заявление о признании иска.

С учётом того, что определением суда от 30.05.2024 дело назначено к судебному разбирательству, стороны не заявили возражений против рассмотрения дела в судебном заседании, суд вынес определение о завершении предварительного судебного заседания и переходе к судебному разбирательству.

В судебное заседание представители сторон не явились, о времени и месте судебного заседания надлежаще извещены. На основании статей 123, 156 АПК РФ судебное заседание проводилось в их отсутствие.

Из материалов дела следует, что между Администрацией Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области (заказчик) и ООО «Твой дом» (подрядчик) заключен контракт № 58 от 25.07.2023 по условиям которого подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика работы, согласно локально-сметного расчета, а заказчик обязуется принять работы и оплатить их.

Цена контракта составляет 347 554 руб. 24 коп. (пункт 2.1 контракта).

В соответствии с пунктом 2.4 контракта оплата производится в течение 7 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ путем перечисления денежных средств по безналичному расчету платежным поручением через казначейскую систему на расчетный счет исполнителя.

Сторонами 31.08.2023 подписан двухсторонний акт выполненных работ № 1 на сумму 347 554 руб. 24 коп.

Платежным поручением № 1905 от 15.12.2023 произведена оплата выполненных работ.

В связи с нарушением ответчиком сроков оплаты выполненных работ истец направил в адрес ответчика претензию от 29.12.2023.

Неисполнение требований претензии послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Рассмотрев материалы дела, оценив в совокупности представленные по делу доказательства, суд находит требования обоснованными и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

На основании ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона и иных правовых актов.

В силу пункта 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу пункта 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик в соответствии с пунктом 1 статьи 711 ГК РФ обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо с согласия заказчика досрочно. Таким образом, основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача подрядчиком результата работ заказчику.

В силу пункта 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

В соответствии с пунктом 2.4 контракта оплата производится в течение 7 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ путем перечисления денежных средств по безналичному расчету платежным поручением через казначейскую систему на расчетный счет исполнителя.

Как усматривается из материалов дела, истец выполнил обязательства, предусмотренные контрактом, что подтверждается актом выполненных работ № 1 от 31.08.2023 на сумму 347 554 руб. 24 коп.

Оплата выполненных работ была произведена 15.12.2023.

За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки оплаты товара истцом начислены проценты в размере 15 327 руб. 14 коп.

В силу части 1 статьи 395 ГК РФ (в редакции с 01.08.2016) в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Ответчик признал исковые требования в полном объеме. Оснований для непринятия признания иска судом не усматривается.

В соответствии с абзацем третьим пункта 3 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом.

Проверив расчет процентов за пользование чужими денежными средствами, в том числе период их начисления, применяемые ставки, судом установлено, что истцом верно определен период начисления процентов, применены действующие в соответствующие периоды размеры ключевой ставки Банка России.

С учетом указанных обстоятельств, а также принимая во внимание, признание ответчиком требований, требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 12.09.2023 по 15.12.2023 подлежит удовлетворению в размере 15 327 руб. 14 коп.

Размер государственной пошлины по делу составляет 2 000 руб.

При обращении с иском в суд истец по платежному поручению № 303 от 03.05.2024 уплатил госпошлину в доход федерального бюджета в вышеуказанном размере.

Согласно абзацу 2 подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации при заключении мирового соглашения (соглашения о примирении), отказе истца (административного истца) от иска (административного иска), признании ответчиком (административным ответчиком) иска (административного иска), в том числе по результатам проведения примирительных процедур, до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу (административному истцу) подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины, на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции - 50 процентов, на стадии рассмотрения дела судом кассационной инстанции, пересмотра судебных актов в порядке надзора - 30 процентов.

На основании статьи 110 АПК РФ с ответчика в пользу истца следует взыскать 600 руб. расходов по государственной пошлине.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.40. НК РФ излишне уплаченная государственная пошлина в сумме 1 400 руб. подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 167-171 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с администрации Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Твой Дом», Воронежская обл., Ольховатский р-н, п. Заболотовка (ОГРН <***>, ИНН <***>) 15 327 руб. 14 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 12.09.2023 по 15.12.2023; 600 руб. расходов по государственной пошлине.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Твой Дом», Воронежская область, Ольховатский район, п. Заболотовка (ОГРН <***>, ИНН <***>) справку на возврат из федерального бюджета 1 400 руб. излишне уплаченной госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия через суд, вынесший судебный акт.

Судья И.В. Кострюкова