Резолютивная часть решения от 28 февраля 2017 г. по делу № А57-30970/2016

312/2017-33934(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-30970/2016
город Саратов
01 марта 2017 года
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 177, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Государственное жилищное строительство» (ОГРН <***> ИНН <***>), город Саратов в пользу Комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов», г. Саратов (ОГРН <***> ИНН <***>) неустойку за нарушение срока ввода объекта в эксплуатацию за период с 01.10.2014 по 27.11.2014 в размере 1669457 руб. 40 коп.; неустойку за нарушение срока передачи объектов долевого строительства за период с 16.10.2014 по 19.01.2015 в размере 2763240 руб. 09 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Государственное жилищное строительство» (ОГРН <***> ИНН <***>), город Саратов в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 45163 руб.

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Исполнительный лист выдать взыскателю после вступления решения в законную силу.

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в апелляционную или кассационную инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35 раздела VI Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Соответствующая жалоба подается через принявший решение в первой инстанции арбитражный суд.

Направить копии решения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья А.В. Кузьмин