Решение от 10 января 2024 г. по делу № А47-11026/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024

http: //www.Orenburg.arbitr.ru/


Именем Российской Федерации



РЕШЕНИЕ

Дело № А47-11026/2023
г. Оренбург
10 января 2024 года
Резолютивная часть решения объявлена 25 декабря 2023 года

В полном объеме решение изготовлено 10 января 2024 года


Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Сердюк Т.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску некоммерческой организации «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области», г.Оренбург (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «САФ», г. Мелеуз Мелеузовский район Республика Башкортостан (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 205 004,54 руб.

Стороны извещены надлежащим образом о месте и времени судебного заседания, в соответствии со статьями 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также путем размещения информации на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании 18.12.2023 объявлялся перерыв до 25.12.2023.

Стороны не явились, извещены надлежаще.

Судебное заседание проводится в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.


У С Т А Н О В И Л:


некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области», г.Оренбург (ОГРН <***>, ИНН <***>) обратилось в суд с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «САФ», г. Мелеуз Мелеузовский район Республика Башкортостан (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 205 004,54 руб.

ответчик отзыв не представил.

Стороны не заявили ходатайства о необходимости предоставления дополнительных доказательств. При таких обстоятельствах суд рассматривает дело, исходя из совокупности имеющихся в деле доказательств, с учетом положений статьи 65 АПК РФ.

При рассмотрении материалов дела судом установлены следующие обстоятельства.

По результатам электронного аукциона, между некоммерческой организации «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области», г.Оренбург (Заказчик, региональный оператор) и ООО «САФ» (далее - Подрядчик) заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от 06.03.2020 №СМР-19/2010 (далее - Договор).

В силу п. 2.1 Договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в установленные настоящим договором сроки и стоимость комплекса работ по капитальному ремонту Объекта:

- капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: <...>;

- капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: <...>,

включая подготовительные работы, и сдачу объекта в эксплуатацию, а также неразрывно связанные с Объектом работы, в том числе в течение гарантийного срока в соответствии с требованиями и условиями настоящего договора, ПСД, НПА.

Срок выполнения работ по Договору: 100 дней с 13.04.2020 (п. 3.2 Договора).

Сроки и этапы выполнения работ по Объекту определяются календарными планами выполнения работ по Объекту и не могут превышать срок, установленный в п. 3.2 настоящего договора (п. 3.3 Договора).

Общая стоимость услуг по Договору составляет 9 445 298,56 рублей, в том числе НДС (п. 4.1 Договора).

Сторонами подписано дополнительное соглашение от 28.12.2020 г. в соответствии с которым стоимость работ по договору подлежит увеличению и составляет 9 556 290,16 рублей, в том числе НДС.

На основании п. 3.4 Договора датой фактического окончания выполнения работ по объекту считается дата подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

В соответствии с согласованными календарными планами выполнения работ дата начала выполнения работ - 13,04.2020 по 21.07.2020.

Согласно отчетам строительного контроля выявлено отставание от графика производства работ.

В связи с неоднократным выявлением отставания от графика производства работ, в адрес ООО «САФ» направлены уведомления о нарушении договорных обязательств от 26.08.2020 №Исх.-7154/2020, 14.09.2020 №Исх.-7975/2020, от 28.09.2020 №Исх.-8681/2020.

Заказчиком принято решение об одностороннем расторжении договора от 06.03.2020 №СМР-19/2020.

Уведомлением (исх. № 11502/20 от 02.12.2020) договор расторгнут в одностороннем порядке с 30.12.2020 года. Кроме того, в указанном уведомлении содержится требование об уплате штрафа за расторжение.

В соответствии с п. 11.6 Договора в случае расторжения договора в одностороннем порядке подрядная организация уплачивает заказчику штраф в размере 10 процентов стоимости договора.

Размер штрафа за расторжение договора по расчету истца составляет: 205 004,54 рублей.

Поскольку в добровольном порядке ответчиком не исполнены требования, истец обратился в арбитражный суд с требованием о взыскании штрафа.

Заслушав доводы представителей сторон, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в совокупности в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Судом установлено, что правоотношения между сторонами возникли на основании договора подряда и регулируются положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения (статья 709 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В статье 708 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работ. Срок выполнения работ является существенным условием договора подряда. Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса (пункт 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Исходя из предмета контракта и в соответствии с правовой позицией, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.10.2011 № 9382/11, заключенный сторонами контракт по своей правовой природе является договором строительного подряда, регулируемым нормами параграфов 1 и 3 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

К отношениям, возникающим при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд и при исполнении сторонами условий государственного и муниципального контракта, подлежат применению положения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).

Пункты 4, 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ предусматривают обязательное включение в контракт условия о конкретном размере ответственности заказчика и поставщика в виде неустойки и штрафа. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Как следует из материалов дела, в соответствии с согласованными календарными планами выполнения работ дата начала выполнения работ - 13,04.2020 по 21.07.2020.

Согласно отчетам строительного контроля выявлено отставание от графика производства работ.

В связи с неоднократным выявлением отставания от графика производства работ, в адрес ООО «САФ» направлены уведомления о нарушении договорных обязательств от 26.08.2020 №Исх.-7154/2020, 14.09.2020 №Исх.-7975/2020, от 28.09.2020 №Исх.-8681/2020.

Указанное обстоятельство ответчиком не оспаривается. Ответчик знал об условиях рассматриваемого контракта, требованиях по срокам исполнения обязательств, последствиях их нарушения и, подписав контракт, принял на себя обязательства по его надлежащему исполнению.

Доказательства передачи результата работ в установленный контрактом срок ответчиком в материалах дела отсутствуют (статья 65 АПК РФ).

В соответствии с пунктом 1 стати 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (пункт 2). Ответчик в нарушение статьи 65 АПК РФ доказательств отсутствия своей вины не представил. При этом факт наличия нарушения ответчиком не оспорен (часть 3.1 статьи 70 АПК РФ).

Пунктом 11.7 Договора Региональный оператор вправе принять решение об одностороннем расторжении договора о проведении капитального ремонта и в письменной форме уведомить об этом подрядную организацию. Уведомление о расторжении договора о проведении капитального ремонта направляется не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора о проведении капитального ремонта.

Заказчиком принято решение об одностороннем расторжении договора от 06.03.2020 №СМР-19/2020.

Уведомлением (исх. № 11502/20 от 02.12.2020) договор расторгнут в одностороннем порядке с 30.12.2020 года. Кроме того, в указанном уведомлении содержится требование об уплате штрафа за расторжение.

В соответствии с п. 11.6 Договора в случае расторжения договора в одностороннем порядке подрядная организация уплачивает заказчику штраф в размере 10 процентов стоимости договора. Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые подрядная организация обязана будет возместить заказчику в качестве причиненных убытков (вреда).

Размер штрафа за расторжение договора по расчету истца составляет: 205 004,54 рублей, судом проверен и признан верным.

Таким образом, суд пришел к выводу о том, что требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме.

Иные доводы, приводимые сторонами по данному спору, судом не принимаются во внимание, как основанные на неверном толковании норм материального права и противоречащие материалам дела, а также в виду того, что данные обстоятельства не имеют правового значения и не влияют на исход рассмотрения настоящего дела.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,



РЕШИЛ:

Исковые требования некоммерческой организации «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области», г.Оренбург (ОГРН <***>, ИНН <***>) удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «САФ», г. Мелеуз Мелеузовский район Республика Башкортостан (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу некоммерческой организации «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области», г.Оренбург (ОГРН <***>, ИНН <***>) 205 004,54 руб., а также возмещении расходов по оплате госпошлины – 7100,00 руб.

Исполнительный лист выдать истцу, в порядке статей 319, 320 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, после вступления решения в законную силу по его ходатайству.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объёме) через Арбитражный суд Оренбургской области.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://www.18aac.arbitr.ru.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.


Судья Т.В. Сердюк