Решение от 2 июня 2017 г. по делу № А76-22906/2016

Арбитражный суд Челябинской области Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

Дело № А76-22906/2016
02 июня 2017 г.
г. Челябинск


Резолютивная часть решения объявлена 26 мая 2017 г.

Решение в полном объеме изготовлено 02 июня 2017 г. Судья Арбитражного суда Челябинской области Бахарева Е.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Мазер Е.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Группа Компаний "М-Стил", ОГРН <***>, г. Магнитогорск,

к открытому акционерному обществу "Магнитогорский металлургический комбинат", ОГРН <***>, г. Магнитогорск,

о взыскании 567 077 руб. 87 коп., при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1 – представителя по доверенности от 06.09.2016, сроком на 1 год, предъявлен паспорт.

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Группа Компаний "М-Стил", ОГРН <***>, г. Магнитогорск обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к открытому акционерному обществу "Магнитогорский металлургический комбинат", ОГРН <***>, г. Магнитогорск о взыскании неустойки по договору подряда № 212952 от 09.10.2013 за период с 24.05.2014 по 12.08.2016 в размере 751 448 руб. 94 коп.

Истец в судебном заседании уменьшил исковые требования до суммы 567 077 руб. 87 коп. (л.д. 96, т. 3).

Соответствующее право истца предусмотрено ч. 1 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, следовательно, его ходатайство подлежит удовлетворению.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом в порядке ч. 1 ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В силу ч. 6 ст. 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии заявления к производству самостоятельно

предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи. При этом лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что ответчик надлежащим образом извещен о начавшемся процессе. При указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу, что ответчик извещен о начавшемся процессе.

29.12.2016 в Арбитражный суд Челябинской области от ответчика поступил отзыв на исковое заявление (т.3 л.д. 125), согласно которому исковые требования не признает, так как из представленного истцом расчета неустойки не представляется возможным определить основание исковых требований, а именно в расчете не указан перечень счетов- фактур, по которым истцом произведен расчет исковых требований, даты актов и счетов-фактур, однако конкретные номера, счетов-фактур с указанием сумм и актов выполненных работ не указаны, счета- фактуры в материалы дела не представлены. Также в расчете исковых требований не указаны даты окончания периодов, за которые насчитана неустойка, а также не представлены документы, подтверждающие указанные факты, а значит окончание периода просрочки исполнения обязательств по оплате не может быть определено и требование истца о взыскании неустойки за нарушение сроков оплаты является недоказанным и необоснованным.

Дело рассматривается по правилам ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие ответчика, извещенного надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, по имеющимся в деле доказательствам.

Заслушав истца, исследовав и оценив в соответствии со ст. 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, арбитражный суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

09.10.2013 между ответчиком (Заказчиком) и истцом (Исполнителем) был подписан договор подряда № 212952 (л.д. 25-31, т. 1), в соответствии с п.1.1.,1.2. договора исполнитель обязуется выполнять работы и оказывать услуги, указанные в п.1.2. настоящего договора, связанные с обработкой металлопроката, принадлежащего Заказчику, (далее по тексту - «Полуфабрикат»), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ в виде Готовой продукции, оплатить выполненные работы (далее - «Работы») и оказанные услуги (далее - «Услуги») в соответствии с условиями настоящего договора. Исполнитель обязуется выполнять следующие Работы и оказывать Услуги: выполнять Работы по обработке Полуфабриката, результатом

которых будет являться Готовая продукция; оказывать Заказчику услуги по организации отгрузки Готовой продукции Грузополучателю Готовой продукции автомобильным транспортом со склада Исполнителя; оказывать Заказчику агентские услуги по сдаче в металлолом Отходов производства, полученных в результате обработки Полуфабриката.

В соответствии с пунктом 4.4. указанного договора работа подлежит оплате в течение 30 дней с даты получения счета фактуры и акта выполненных работ.

Всего за период с 24.04.2014 по 12.08.2016 истец выполнил работ на сумму 63 346 157 руб. 05 рублей. В судебном заседании истец пояснил, что оплата выполненных работ осуществлялась ответчиком с нарушением установленного договором срока оплаты.

Пунктом 7.3. договора установлена ответственность за нарушение сроков оплаты выполненных работ в размере 0,05% от суммы просрочки оплаты.

За период с 24.05.2014 по 12.08.2016 сумма неустойки за нарушение сроков оплаты составила 567 077 руб. 87 коп.(расчет т.4 л.д.97-103).

Исходя из буквального толкования условий договора (ст. 431 Гражданского кодекса Российской Федерации), суд полагает, что данный договор по своей правовой природе относится к договору подряда, правовое регулирование которого осуществляется в соответствии с § 1 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом, а односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

Судом установлено, что возникшие между сторонами правоотношения регулируются положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации о подряде, (ст.ст. 702-729).

Как следует из абзаца 1 пункта 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Пунктом 2 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации к отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются,

если иное не установлено правилами Гражданского кодекса об этих видах договоров.

В силу положения пункта 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации условие о сроках выполнения работ по договору подряда определено в качестве существенного условия договора данного вида. Иного положениями Гражданского кодекса, предусматривающими подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, не установлено.

Таким образом, существенными для договора подряда являются условия о содержании и объеме работ (предмете), а также сроках их выполнения.

При этом при оценке заключенности договора следует учитывать, что требования Гражданского кодекса Российской Федерации об определении вида и объема работ, а также периода их выполнения установлены законодателем с целью недопущения неопределенности в правоотношениях сторон по исполнению условий договора. Произвольное признание договора подряда незаключенным нарушает волю сторон на совершение и исполнение сделки, не противоречащей закону.

Фактические обстоятельства настоящего дела свидетельствуют об отсутствии между сторонами разногласий по поводу предмета договора, таким, образом, учитывая наличия неопределенности в отношениях сторон по исполнению условий вышеуказанного договора подряда, арбитражный суд приходит к выводу о заключенности данного договора.

Пунктом 1 ст. 746 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (ст. 711 ГК РФ).

Согласно п. 1 и п. 3 ст. 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении

отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора. Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора (части 1, 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). Граждане и юридические лица свободны в заключении договора (часть 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации)

Доказательств понуждения ответчика к заключению спорного договора в материалах дела не имеется, следовательно, ответчик, добровольно заключая вышеуказанный договор, согласился с изложенными в нем условиями, приняв на себя обязательства, что подтверждается выполненными работами.

В связи с тем, что все существенные условия договора подряда сторонами согласованы, договор подряда представленный в материалы дела является заключенным в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ответчик не представил суду доказательств надлежащего исполнения обязательств с той степенью заботливости и осмотрительности, которая требовалась от него по характеру обязательства и условиям оборота.

Поскольку ответчиком обязательство по оплате выполненных работ исполнено с нарушением сроком, предусмотренных договором, истцом предъявлено требование о взыскании неустойку в размере 567 077 руб. 87 коп.

В силу ч. 1 ст. 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Размер законной неустойки может быть увеличен соглашением сторон, если закон этого не запрещает (п. 2 ст. 332 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Пунктом 7.3. договора установлена ответственность за нарушение сроков оплаты выполненных работ в размере 0,05% от суммы просрочки оплаты.

Расчет неустойки произведен следующим образом:

по акту № 1351 от 24.04.2014 на сумму 569 142,32 руб. срок оплаты наступил 24.05.2014 , оплата произведена по платежному поручению № 32037 от 29.08.2014 на сумму 569 142,32 руб. период просрочки с 24.05.2014 по 29.08.2014 составляет 97 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 569 142,32 руб. X 0,05% х количество дней просрочки 97 = 27 603,40 руб.

по акту № 1878 от 31.05.2014 на сумму 982 811,62 руб. срок оплаты наступил 30.06.2014, оплата произведена по платежному поручению № 32037 от 29.08.2014 на сумму 982 811,62 руб. период просрочки с 30.06.2014 по 29.08.2014 составляет 60 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 982 811,62 руб. X 0,05% х количество дней просрочки 60 = 29 484,35 руб.

по акту № 2120 от 07.06.2014 на сумму 43 352, 26 руб. срок оплаты наступил 07.07.2014, оплата произведена по платежному поручению № 32046 от 29.08.2014 на сумму 43 352, 26 руб. период просрочки с 07.07.2014 по 29.08.2014 составляет 53 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 43 352, 26 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 53 = 1 148,83 руб.

по акту № 2121 от 18.06.2014 на сумму 15 465,55 руб. срок оплаты наступил 18.07.2014 , оплата произведена по платежному поручению № 32046 от 29.08.2014 на сумму 15 465,55 руб. период просрочки с 18.07.2014 по 29.08.2014 составляет 42 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 15 465,55 руб. х 0,05% X количество дней просрочки 42 = 324,78 руб.

по акту № 2122 от 18.06.2014 на сумму 45 970,44 руб. срок оплаты наступил 18.07.2014 , оплата произведена по платежному поручению № 32046 от 29.08.2014 на сумму 45 970,44 руб. период просрочки с 18.07.2014 по 29.08.2014 составляет 42 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 45 970,44 руб. х 0,05% X количество дней просрочки 42 = 965,38 руб.

по акту № 2218 от 27.06.2014 на сумму 154 939,66 руб. срок оплаты наступил 27.07.2014 , оплата произведена по платежному поручению № 32046 от 29.08.2014 на сумму 154 939,66 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 154 939,66 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 33 = 2 556,50 руб.

по акту № 2305 от 30.06.2014 на сумму 1 087 310,88 руб. срок оплаты наступил 30.07.2014 , оплата произведена по платежному поручению № 32046 от 29.08.2014 на сумму 1 087 310,88 руб. период просрочки с 30.07.2014 по 29.08.2014 составляет 30 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 1 087 310,88 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 30 = 16 309,66 руб.

по акту № 2307 от 30.06.2014 на сумму 702 486,57 руб. срок оплаты наступил 30.07.2014, оплата произведена по платежному поручению № 32046 от 29.08.2014 на сумму 702 486,57 руб. период просрочки с 30.07.2014 по 29.08.2014 составляет 30 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 702 486,57 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 30 = 10537,30 руб.

по акту № 2302 от 01.07.2014 на сумму 108 948,93 руб. срок оплаты наступил 31.07.2014, оплата произведена по платежному поручению № 32046 от 29.08.2014 на сумму 108 948,93 руб. период просрочки с 31.07.2014 по 29.08.2014 составляет 29 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 108 948,93 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 29 = 1 579,76 руб.

по акту № 2907 от 13.08.2014 на сумму 175 600,99 руб. срок оплаты наступил 12.09.2014, оплата произведена по платежному поручению № 52036 от 28.11.2014 на сумму 175 600,99 руб. период просрочки с 12.09.2014 по 28.11.2014 составляет 77 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 175 600,99 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 77 = 6760,64 руб.

по акту № 3068 от 29.08.2014 на сумму 1 198 240,56 руб. срок оплаты наступил 28.09.2014, оплата произведена по платежному поручению № 41158 от 27.10.2014 на сумму 1 198 240,56 руб. период просрочки с 28.09.2014 по 27.10.2014 составляет 29 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 1 198 240,56 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 29 = 17 374,49 руб.

по акту № 3069 от 29.08.2014 на сумму 377 250,72 руб. срок оплаты наступил 28.09.2014, оплата произведена по платежному поручению № 41158 от 27.10.2014 на сумму 377 250,72 руб. период просрочки с 28.09.2014 по 27.10.2014 составляет 29 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 377 250,72 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 29 = 5 470,14 руб.

по акту № 3082 от 29.08.2014 на сумму 167 394,80 руб. срок оплаты наступил 28.09.2014, оплата произведена по платежному поручению № 37039 от 30.09.2014 на сумму 167 394,80 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 167 394,80 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 2 = 167,39 руб.

по акту № 3338 от 10.09.2014 на сумму 180 329,96 руб. срок оплаты наступил 10.10.2014, оплата произведена по платежному поручению № 42331 от 31.10.2014 на сумму 180 329,96 руб. период просрочки с 10.10.2014 по 31.10.2014 составляет 21 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 180 329,96 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 21 = 1 893,46 руб.

по акту № 3177 от 10.09.2014 на сумму 95 553,57 руб. срок оплаты наступил 10.10.2014, оплата произведена по платежному поручению № 42648 от 31.10.2014 на сумму 95 553,57 руб. период просрочки с 10.10.2014 по 31.10.2014 составляет 21 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 95 553,57 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 21 = 1003,31 руб.

по акту № 3378 от 24.09.2014 на сумму 1 037 439,48 руб. срок оплаты наступил 24.10.2014, оплата произведена по платежному поручению № 41815 от 31.10.2014 на сумму 1 037 439,48 руб. период просрочки с 24.10.2014 по 31.10.2014 составляет 7 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 1 037 439,48 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 7 = 3631,04 руб.

по акту № 3379 от 24.09.2014 на сумму 1 121 545,16 руб. срок оплаты наступил 24.10.2014, оплата произведена по платежному поручению № 41815 от 31.10.2014 на сумму 1 121 545,16 руб. период просрочки с 24.10.2014 по 31.10.2014 составляет 7 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 1 121 545,16 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 7 = 3925,41 руб.

по акту № 3820 от 27.10.2014 на сумму 373 412,89 руб. срок оплаты наступил 26.11.2014, оплата произведена по платежному поручению № 46593 от 28.11.2014 на сумму 373 412,89 руб. период просрочки с 26.11.2014 по 28.11.2014 составляет 2 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 373 412,89 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 2 = 373,41 руб.

по акту № 3821 от 27.10.2014 на сумму 669 579,20 руб. срок оплаты наступил 26.11.2014, оплата произведена по платежному поручению № 46593 от 28.11.2014 на сумму 669 579,20 руб. период просрочки с 26.11.2014 по 28.11.2014 составляет 2 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 669 579,20 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 2 = 669,58 руб.

по акту № 4558 от 25.12.2014 на сумму 523 414,96 руб. срок оплаты наступил 24.01.2015, оплата произведена по платежному поручению № 6788 от 26.02.2015 на сумму 523 414, 96 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 523 414,96 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 33 = 8 636,35 руб.

по акту № 579 от 10.03.2015 на сумму 60 440,78 руб. срок оплаты наступил 09.04.2015, оплата произведена по платежному поручению № 20390 от 28.05.2015 на сумму 60 440,78 руб. период просрочки с 09.04.2015 по 28.05.2015 составляет 49 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 60 440,78 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 49 = 1480,80 руб.

по акту № 721 от 18.03.2015 на сумму 521 006,11 руб. срок оплаты наступил 17.04.2015, оплата произведена по платежному поручению № 27892 от 27.07.2015 на сумму 521 006,11 руб. период просрочки с 17.04.2015 по 27.07.2015 составляет 101 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 521 006,11 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 101 = 26310,81 руб.

по акту № 719 от 23.03.2015 на сумму 328 195,88 руб. срок оплаты наступил 22.04.2015, оплата произведена по платежному поручению № 27892 от 27.07.2015 на сумму 328 195,88 руб. период просрочки с 22.04.2015 по 27.07.2015 составляет 96 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 328 195,88 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 96 = 15753,40 руб.

по акту № 783 от 25.03.2015 на сумму 21 455,70 руб. срок оплаты наступил 24.04.2015, оплата произведена по платежному поручению № 20390 от 28.05.2015 на сумму 21 455,70 руб. период просрочки с 24.04.2015 по 28.05.2015 составляет 34 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 21 455,70 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 34 = 364,75 руб.

по акту № 1214 от 05.05.2015 на сумму 58 694,03 руб. срок оплаты наступил 04.06.2015, оплата произведена по платежному поручению № 27892 от 27.07.2015 на сумму 58 694,03 руб. период просрочки с 04.06.2015 по 27.07.2015 составляет 53 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 58 694,03 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 53 = 1555,39 руб.

по акту № 1264 от 08.05.2015 на сумму 60 224,37 руб. срок оплаты наступил 07.06.2015, оплата произведена по платежному поручению № 23938 от 29.06.2015 на сумму 60 224,37 руб. период просрочки с 07.06.2015 по 29.06.2015 составляет 22 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 60 224,37 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 22 = 662,47 руб.

по акту № 1397 от 23.05.2015 на сумму 111 931,38 руб. срок оплаты наступил 22.06.2015, оплата произведена по платежному поручению № 23938 от 29.06.2015 на сумму 111 931,38 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 111 931,38 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 7 = 391,76 руб.

по акту № 1398 от 24.05.2015 на сумму 52 928,19 руб. срок оплаты наступил 23.06.2015, оплата произведена по платежному поручению № 23938 от 29.06.2015 на сумму 52 928,19 руб. период просрочки с 23.06.2015 по 29.06.2015 составляет 6 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 52 928,19 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 6 = 158,78 руб.

по акту № 1463 от 30.05.2015 на сумму 105 763,63 руб. срок оплаты наступил 29.06.2015, оплата произведена по платежному поручению № 27892 от 27.07.2015 на сумму 105 763,63 руб. период просрочки с 29.06.2015 по 27.07.2015 составляет 28 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 105 763,63 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 28 = 1480,69 руб.

по акту № 1464 от 31.05.2015 на сумму 105 021,65 руб. срок оплаты наступил 30.06.2015, оплата произведена по платежному поручению № 27892 от 27.07.2015 на сумму 105 021,65 руб. период просрочки с 30.06.2015 по 27.07.2015 составляет 27 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 105 021,65 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 27 = 1417,79 руб.

по акту № 1524 от 06.06.2015 на сумму 97 493,60 руб. срок оплаты наступил 06.07.2015, оплата произведена по платежному поручению № 27892 от 27.07.2015 на сумму 97 493,60 руб. период просрочки с 06.07.2015 по 27.07.2015 составляет 21 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 97 493,60 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 21 = 1023,68 руб.

по акту № 1523 от 07.06.2015 на сумму 123 370,30 руб. срок оплаты наступил 07.07.2015, оплата произведена по платежному поручению № 27892 от 27.07.2015 на сумму 123 370,30 руб. период просрочки с 07.07.2015 по 27.07.2015 составляет 20 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 123 370,30 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 20 = 1233,70 руб.

по акту № 1529 от 08.06.2015 на сумму 52 943,65 руб. срок оплаты наступил 08.07.2015, оплата произведена по платежному поручению № 27892 от 27.07.2015 на сумму 52 943,65 руб. период просрочки с 08.07.2015 по 27.07.2015 составляет 19 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 52 943,65 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 19 = 502,96 руб.

по акту № 1691 от 13.06.2015 на сумму 46 621,33 руб. срок оплаты наступил 13.07.2015, оплата произведена по платежному поручению № 27892 от 27.07.2015 на сумму 46 621,33 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 46 621,33 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 14 = 326,35 руб.

по акту № 1536 от 19.06.2015 на сумму 122 790,80 руб. срок оплаты наступил 19.07.2015, оплата произведена по платежному поручению № 27892 от 27.07.2015 на сумму 122 790,80 руб. период просрочки с 19.07.2015 по 27.07.2015 составляет 8 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 122 790,80 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 8 = 491,16 руб.

по акту № 1730 от 26.06.2015 на сумму 471 944,07 руб. срок оплаты наступил 26.07.2015, оплата произведена по платежному поручению № 27892 от 27.07.2015 на сумму 471 944,07 руб. период просрочки с 26.07.2015 по 27.07.2015 составляет 1 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 471 944,07 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 1 = 235,97 руб.

по акту № 1938 от 02.07.2015 на сумму 368 123,18 руб. срок оплаты наступил 01.08.2015, оплата произведена по платежному поручению № 32086 от 26.08.2015 на сумму 368 123,18 руб. период просрочки с 01.08.2015 по 26.08.2015 составляет 25 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 368 123,18 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 25 = 4 601,54 руб.

по акту № 1809 от 04.07.2015 на сумму 59 250, 52 руб. срок оплаты наступил 03.08.2015, оплата произведена по платежному поручению № 32086 от 26.08.2015 на сумму 59 250,52 руб. период просрочки с 03.08.2015 по 26.08.2015 составляет 23 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 59 250,52 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 23 = 681,38 руб.

по акту № 1939 от 13.07.2015 на сумму 290 754,83 руб. срок оплаты наступил 12.08.2015, оплата произведена по платежному поручению № 32086 от 26.08.2015 на сумму 290 754,83 руб. период просрочки с 12.08.2015 по 26.08.2015 составляет 14 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 290 754,83 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 14 = 2035,28 руб.

по акту № 1940 от 16.07.2015 на сумму 402 580,13 руб. срок оплаты наступил 15.08.2015, оплата произведена по платежному поручению № 32086 от 26.08.2015 на сумму 402 580,13 руб. период просрочки с 15.08.2015 по 26.08.2015 составляет 11 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 402 580,13 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 11 = 2214,19 руб.

по акту № 1984 от 18.07.2015 на сумму 291 673,34 руб. срок оплаты наступил 17.08.2015, оплата произведена по платежному поручению № 32086 от 26.08.2015 на сумму 291 673,34 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 291 673,34 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 9 = 1312,53 руб.

по акту № 1990 от 21.07.2015 на сумму 360 742,99 руб. срок оплаты наступил 20.08.2015, оплата произведена по платежному поручению № 32086 от 26.08.2015 на сумму 360 742,99 руб. период просрочки с 20.08.2015 по 26.08.2015 составляет 6 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 360 742, 99 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 6 = 1 082, 23 руб.

по акту № 2027 от 25.07.2015 на сумму 421 883,39 руб. срок оплаты наступил 24.08.2015, оплата произведена по платежному поручению № 32086 от 26.08.2015 на сумму 421 883, 39 руб. период просрочки с 24.08.2015 по 26.08.2015 составляет 2 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 421 883,39 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 2 = 421, 88 руб.

по акту № 2294 от 15.08.2015 на сумму 63 656,04 руб. срок оплаты наступил 14.09.2015, оплата произведена по платежному поручению № 36374 от 28.09.2015 на сумму 63 656,04 руб. период просрочки с 14.09.2015 по 28.09.2015 составляет 14 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 63 656,04 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 14 = 445,59 руб.

по акту № 2293 от 16.08.2015 на сумму 52 819,99 руб. срок оплаты наступил 15.09.2015, оплата произведена по платежному поручению № 36374 от 28.09.2015 на сумму 52 819,99 руб. период просрочки с 15.09.2015 по 28.09.2015 составляет 13 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 52 819,99 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 13 = 343,33 руб.

по акту № 2313 от 17.08.2015 на сумму 49 249,19 руб. срок оплаты наступил 16.09.2015, оплата произведена по платежному поручению № 36374 от 28.09.2015 на сумму 49 249,19 руб. период просрочки с 16.09.2015 по 28.09.2015 составляет 12 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 49 249,19 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 12 = 295,50 руб.

по акту № 2314 от 18.08.2015 на сумму 61 971,12 руб. срок оплаты наступил 17.09.2015 , оплата произведена по платежному поручению № 36374 от 28.09.2015 на сумму 61 971,12 руб. период просрочки с 17.09.2015 по 28.09.2015 составляет 11 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 61 971,12 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 11 = 340,84 руб.

по акту № 2362 от 20.08.2015 на сумму 742 501,78 руб. срок оплаты наступил 19.09.2015, оплата произведена по платежному поручению № 36374 от 28.09.2015 на сумму 742 501,78 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 742 501,78 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 9 = 3341,26 руб.

по акту № 2411 от 23.08.2015 на сумму 59 791,54 руб. срок оплаты наступил 22.09.2015, оплата произведена по платежному поручению № 36374 от 28.09.2015 на сумму 59 791,54 руб. период просрочки с 22.09.2015 по 28.09.2015 составляет 6 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 59 791,54 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 6 = 179,37 руб.

по акту № 2410 от 24.08.2015 на сумму 108 762,48 руб. срок оплаты наступил 23.09.2015, оплата произведена по платежному поручению № 36374 от 28.09.2015 на сумму 108 762,48 руб. период просрочки с 23.09.2015 по 28.09.2015 составляет 5 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 108 762,48 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 5 = 271,91 руб.

по акту № 2409 от 25.08.2015 на сумму 59 992,50 руб. срок оплаты наступил 24.09.2015, оплата произведена по платежному поручению № 36374 от 28.09.2015 на сумму 59 992,50 руб. период просрочки с 24.09.2015 по 28.09.2015 составляет 4 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 59 992,50 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 4 = 119,99 руб.

по акту № 2439 от 26.08.2015 на сумму 55 911,58 руб. срок оплаты наступил 25.09.2015, оплата произведена по платежному поручению № 36374 от 28.09.2015 на сумму 55 911,58 руб. период просрочки с 25.09.2015 по 28.09.2015 составляет 3 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 55 911,58 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 3 = 83,87 руб.

по акту № 2557 от 04.09.2015 на сумму 201 660,07 руб. срок оплаты наступил 04.10.2015, оплата произведена по платежному поручению № 45776 от 30.11.2015 на сумму 201 660,07 руб. период просрочки с 04.10.2015 по 30.11.2015 составляет 57 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 201 660,07 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 57 = 5747,31 руб.

по акту № 2565 от 07.09.2015 на сумму 57 441,93 руб. срок оплаты наступил 07.10.2015, оплата произведена по платежному поручению № 41397 от 30.10.2015 на сумму 57 441,93 руб. период просрочки с 07.10.2015 по 30.10.2015 составляет 23 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 57 441,93 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 23 = 660,58 руб.

по акту № 2601 от 08.09.2015 на сумму 57 642,88 руб. срок оплаты наступил 08.10.2015, оплата произведена по платежному поручению № 41397 от 30.10.2015 на сумму 57 642,88 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 57 642,88 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 22 = 634,07 руб.

по акту № 2602 от 09.09.2015 на сумму 60 270,74 руб. срок оплаты наступил 09.10.2015, оплата произведена по платежному поручению № 41397 от 30.10.2015 на сумму 60 270,74 руб. период просрочки с 09.10.2015 по 30.10.2015 составляет 21 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 60 270,74 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 21 = 632,84 руб.

по акту № 2651 от 12.09.2015 на сумму 51 150,52 руб. срок оплаты наступил 12.10.2015, оплата произведена по платежному поручению № 41397 от 30.10.2015 на сумму 51 150,52 руб. период просрочки с 12.10.2015 по 30.10.2015 составляет 18 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 51 150,52 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 18 = 460,35 руб.

по акту № 2652 от 13.09.2015 на сумму 60 069,79 руб. срок оплаты наступил 13.10.2015, оплата произведена по платежному поручению № 41397 от 30.10.2015 на сумму 60 069,79 руб. период просрочки с 13.10.2015 по 30.10.2015 составляет 17 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 60 069,79 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 17 = 510,59 руб.

по акту № 2831 от 13.09.2015 на сумму 61 337,34 руб. срок оплаты наступил 13.10.2015, оплата произведена по платежному поручению № 41397 от 30.10.2015 на сумму 61 337,34 руб. период просрочки с 13.10.2015 по 30.10.2015 составляет 17 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 61 337,34 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 17 = 521,37 руб.

по акту № 2774 от 14.09.2015 на сумму 441 092,97 руб. срок оплаты наступил 14.10.2015, оплата произведена по платежному поручению № 41397 от 30.10.2015 на сумму 441 092,97 руб. период просрочки с 14.10.2015 по 30.10.2015 составляет 16 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 441 092,97 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 16 = 3528,74 руб.

по акту № 2832 от 14.09.2015 на сумму 52 866,36 руб. срок оплаты наступил 14.10.2015, оплата произведена по платежному поручению № 41397 от 30.10.2015 на сумму 52 866,36 руб. период просрочки с 14.10.2015 по 30.10.2015 составляет 16 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 52 866,36 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 16 = 422,93 руб.

по акту № 2653 от 14.09.2015 на сумму 49 913,88 руб. срок оплаты наступил 14.10.2015, оплата произведена по платежному поручению № 41397 от 30.10.2015 на сумму 49 913,88 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 49 913,88 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 16 = 399,31 руб.

по акту № 2660 от 15.09.2015 на сумму 54 999,56 руб. срок оплаты наступил 15.10.2015, оплата произведена по платежному поручению № 41397 от 30.10.2015 на сумму 54 999,56 руб. период просрочки с 15.10.2015 по 30.10.2015 составляет 15 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 54 999,56 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 15 = 412,50 руб.

по акту № 2678 от 16.09.2015 на сумму 60 842,69 руб. срок оплаты наступил 16.10.2015, оплата произведена по платежному поручению № 41397 от 30.10.2015 на сумму 60 842,69 руб. период просрочки с 16.10.2015 по 30.10.2015 составляет 14 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 60 842,69 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 14 = 425,90 руб.

по акту № 2736 от 20.09.2015 на сумму 121 793,58 руб. срок оплаты наступил 20.10.2015, оплата произведена по платежному поручению № 41397 от 30.10.2015 на сумму 121 793,58 руб. период просрочки с 20.10.2015 по 30.10.2015 составляет 10 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 121 793,58 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 10 = 608,97 руб.

по акту № 2737 от 20.09.2015 на сумму 51 243,27 руб. срок оплаты наступил 21.10.2015, оплата произведена по платежному поручению № 41397 от 30.10.2015 на сумму 51 243,27 руб. период просрочки с 21.10.2015 по 30.10.2015 составляет 9 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 51 243,27 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 9 = 230,59 руб.

по акту № 2738 от 21.09.2015 на сумму 112 657,91 руб. срок оплаты наступил 22.10.2015, оплата произведена по платежному поручению № 41397 от 30.10.2015 на сумму 112 657,91 руб. период просрочки с 22.10.2015 по 30.10.2015 составляет 8 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 112 657,91 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 8 = 450,63 руб.

по акту № 2735 от 22.09.2015 на сумму 50 980,48 руб. срок оплаты наступил 23.10.2015, оплата произведена по платежному поручению № 41397 от 30.10.2015 на сумму 50 980,48 руб. период просрочки с 23.10.2015 по 30.10.2015 составляет 7 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 50 980,48 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 7 = 178,43 руб.

по акту № 2776 от 23.09.2015 на сумму 50 965,03 руб. срок оплаты наступил 23.10.2015, оплата произведена по платежному поручению № 41397 от 30.10.2015 на сумму 50 965,03 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 50 965,03 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 7 = 178,38 руб.

по акту № 2775 от 28.09.2015 на сумму 218 110,73 руб. срок оплаты наступил 28.10.2015, оплата произведена по платежному поручению № 41397 от 30.10.2015 на сумму 218 110,73 руб. период просрочки с 28.10.2015 по 30.10.2015 составляет 2 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 218 110,73 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 2 = 218,11 руб.

по акту № 3033 от 10.10.2015 на сумму 52 479,91 руб. срок оплаты наступил 09.11.2015, оплата произведена по платежному поручению № 49471 от 28.12.2015 на сумму 52 479,91 руб. период просрочки с 09.11.2015 по 28.12.2015 составляет 49 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 52 479,91 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 49 = 1285,76 руб.

по акту № 3010 от 11.10.2015 на сумму 63 439,63 руб. срок оплаты наступил 10.11.2015, оплата произведена по платежному поручению № 45776 от 30.11.2015 на сумму 63 439,63 руб. период просрочки с 10.11.2015 по 30.11.2015 составляет 20 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 63 439,63 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 20 = 634,40 руб.

по акту № 3035 от 12.10.2015 на сумму 61 692,88 руб. срок оплаты наступил 11.11.2015, оплата произведена по платежному поручению № 45776 от 30.11.2015 на сумму 61 692,88 руб. период просрочки с 11.11.2015 по 30.11.2015 составляет 19 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 61 692,88 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 19 = 586,08 руб.

по акту № 3031 от 13.10.2015 на сумму 55 494,22 руб. срок оплаты наступил 12.11.2015, оплата произведена по платежному поручению № 45776 от 30.11.2015 на сумму 55 494,22 руб. период просрочки с 12.11.2015 по 30.11.2015 составляет 18 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 55 494,22 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 18 = 499,45 руб.

по акту № 3012 от 14.10.2015 на сумму 51 042,32 руб. срок оплаты наступил 13.11.2015, оплата произведена по платежному поручению № 45776 от 30.11.2015 на сумму 51 042,32 руб. период просрочки с 13.11.2015 по 30.11.2015 составляет 17 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 51 042,32 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 17 = 433,86 руб.

по акту № 2989 от 17.10.2015 на сумму 61 151,85 руб. срок оплаты наступил 16.11.2015, оплата произведена по платежному поручению № 45776 от 30.11.2015 на сумму 61 151,85 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 61 151,85 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 14 = 428,06 руб.

по акту № 2990 от 18.10.2015 на сумму 59 961,58 руб. срок оплаты наступил 17.11.2015, оплата произведена по платежному поручению № 45776 от 30.11.2015 на сумму 59 961,58 руб. период просрочки с 17.11.2015 по 30.11.2015 составляет 13 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 59 961,58 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 13 = 389,75 руб.

по акту № 3028 от 19.10.2015 на сумму 51 954,34 руб. срок оплаты наступил 18.11.2015, оплата произведена по платежному поручению № 45776 от 30.11.2015 на сумму 51 954,34 руб. период просрочки с 18.11.2015 по 30.11.2015 составляет 12 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 51 954,34 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 12 = 311,73 руб.

по акту № 3062 от 20.10.2015 на сумму 50 887,74 руб. срок оплаты наступил 19.11.2015, оплата произведена по платежному поручению № 49941 от 29.12.2015 на сумму 50 887,74 руб. период просрочки с 19.11.2015 по 29.12.2015 составляет 40 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 50 887,74 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 40 = 1017,75 руб.

по акту № 3058 от 21.10.2015 на сумму 56 591,74 руб. срок оплаты наступил 20.11.2015, оплата произведена по платежному поручению № 49471 от 28.12.2015 на сумму 56 591,74 руб. период просрочки с 20.11.2015 по 28.12.2015 составляет 38 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 56 591,74 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 38 = 1075,24 руб.

по акту № 3093 от 24.10.2015 на сумму 58 153,00 руб. срок оплаты наступил 23.11.2015, оплата произведена по платежному поручению № 49471 от 28.12.2015 на сумму 58 153,00 руб. период просрочки с 23.11.2015 по 28.12.2015 составляет 35 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 58 153,00 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 35 = 1017,68 руб.

по акту № 3094 от 25.10.2015 на сумму 56 993,65 руб. срок оплаты наступил 24.11.2015, оплата произведена по платежному поручению № 49941 от 29.12.2015 на сумму 56 993,65 руб. период просрочки с 24.11.2015 по 29.12.2015 составляет 35 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 56 993,65 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 35 = 997,39 руб.

по акту № 3170 от 03.11.2015 на сумму 53 793,84 руб. срок оплаты наступил 03.12.2015, оплата произведена по платежному поручению № 49941 от 29.12.2015 на сумму 53 793,84 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 53 793,84 руб. х 0,05% х количество дней просрочки 26 = 699,32 руб.

по акту № 3200 от 07.11.2015 на сумму 119 366,68 руб. срок оплаты наступил 07.12.2015, оплата произведена по платежному поручению № 49941 от 29.12.2015 на сумму 119 366,68 руб. период просрочки с 07.12.2015 по 29.12.2015 составляет 22 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 119 366,68 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 22 = 1313,03 руб.

по акту № 3199 от 08.11.2015 на сумму 117 681,75 руб. срок оплаты наступил 08.12.2015, оплата произведена по платежному поручению № 49941 от 29.12.2015 на сумму 117 681,75 руб. период просрочки с 08.12.2015 по 29.12.2015 составляет 21 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 117 681,75 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 21 = 1235,66 руб.

по акту № 3224 от 09.11.2015 на сумму 106 691,11 руб. срок оплаты наступил 09.12.2015, оплата произведена по платежному поручению № 49941 от 29.12.2015 на сумму 106 691,11 руб. период просрочки с 09.12.2015 по 29.12.2015 составляет 20 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 106 691,11 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 20 = 1066,91 руб.

по акту № 3214 от 10.11.2015 на сумму 107 015,73 руб. срок оплаты наступил 10.12.2015, оплата произведена по платежному поручению № 49941 от 29.12.2015 на сумму 107 015,73 руб. период просрочки с 10.12.2015 по 29.12.2015 составляет 19 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 107 015,73 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 19 = 1016,65 руб.

по акту № 3223 от 11.11.2015 на сумму 109 983,67 руб. срок оплаты наступил 11.12.2015, оплата произведена по платежному поручению № 49941 от 29.12.2015 на сумму 109 983,67 руб. период просрочки с 11.12.2015 по 29.12.2015 составляет 18 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 109 983,67 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 18 = 989,85 руб.

по акту № 3259 от 14.11.2015 на сумму 122 751,98 руб. срок оплаты наступил 14.12.2015, оплата произведена по платежному поручению № 49941 от 29.12.2015 на сумму 122 751,98 руб. период просрочки с 14.12.2015 по 29.12.2015 составляет 15 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 122 751,98 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 15 = 920,64 руб.

по акту № 3301 от 17.11.2015 на сумму 116 816,11 руб. срок оплаты наступил 17.12.2015, оплата произведена по платежному поручению № 49941 от 29.12.2015 на сумму 116 816,11 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 116 816,11 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 12 = 700,90 руб.

по акту № 3302 от 18.11.2015 на сумму 116 877,94 руб. срок оплаты наступил 18.12.2015, оплата произведена по платежному поручению № 49941 от 29.12.2015 на сумму 116 877,94 руб. период просрочки с 18.12.2015 по 29.12.2015 составляет 11 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 116 877,94 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 11 = 642,83 руб.

по акту № 3322 от 21.11.2015 на сумму 46 714,08 руб. срок оплаты наступил 21.12.2015, оплата произведена по платежному поручению № 49941 от 29.12.2015 на сумму 46 714,08 руб. период просрочки с 21.12.2015 по 29.12.2015 составляет 8 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 46 714,08 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 8 = 186,86 руб.

по акту № 3321 от 22.11.2015 на сумму 59 590,59 руб. срок оплаты наступил 22.12.2015, оплата произведена по платежному поручению № 49941 от 29.12.2015 на сумму 59 590,59 руб. период просрочки с 22.12.2015 по 29.12.2015 составляет 7 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 59 590,59 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 7 = 208,57 руб.

по акту № 3333 от 23.11.2015 на сумму 416 218,09 руб. срок оплаты наступил 23.12.2015, оплата произведена по платежному поручению № 49941 от 29.12.2015 на сумму 416 218,09 руб. период просрочки с 23.12.2015 по 29.12.2015 составляет 6 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 416 218,09 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 6 = 1248,65 руб.

по акту № 3335 от 23.11.2015 на сумму 58 585,82 руб. срок оплаты наступил 23.12.2015, оплата произведена по платежному поручению № 3335 от 29.01.2016 на сумму 58 585,82 руб. период просрочки с 23.12.2015 по 29.01.2016 составляет 37 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 58 585,82 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 37 = 1083,84 руб.

по акту № 3343 от 24.11.2015 на сумму 60 286,20 руб. срок оплаты наступил 24.12.2015 , оплата произведена по платежному поручению № 49941 от 29.12.2015 на сумму 60 286,20 руб. период просрочки с 24.12.2015 по 29.12.2015 составляет 5 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 60 286,20 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 5 = 150,72 руб.

по акту № 3366 от 24.11.2015 на сумму 634 222,15 руб. срок оплаты наступил 24.12.2015 , оплата произведена по платежному поручению № 49941 от 29.12.2015 на сумму 634 222,15 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 634 222,15 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 5 = 1585,56 руб.

по акту № 3364 от 25.11.2015 на сумму 59 899,75 руб. срок оплаты наступил 25.12.2015 , оплата произведена по платежному поручению № 3335 от 29.01.2016 на сумму 59 899,75 руб. период просрочки с 25.12.2015 по 29.01.2016 составляет 35 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 59 899,75 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 35 = 1048,25 руб.

по акту № 3380 от 26.11.2015 на сумму 103 135,78 руб. срок оплаты наступил 26.12.2015 , оплата произведена по платежному поручению № 49941 от 29.12.2015 на сумму 103 135,78 руб. период просрочки с 26.12.2015 по 29.12.2015 составляет 3 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 103 135,78 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 3 = 154,70 руб.

по акту № 3414 от 27.11.2015 на сумму 53 600,91 руб. срок оплаты наступил 27.12.2015 , оплата произведена по платежному поручению № 3335 от 29.01.2016 на сумму 53 600,91 руб. период просрочки с 27.12.2015 по 29.01.2016 составляет 33 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 53 600,91 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 33 = 884,42 руб.

по акту № 3416 от 28.11.2015 на сумму 106 428,33 руб. срок оплаты наступил 28.12.2015 , оплата произведена по платежному поручению № 49941 от 29.12.2015 на сумму 106 428,33 руб. период просрочки с 28.12.2015 по 29.12.2015 составляет 1 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 106 428,33 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 1 = 53,21 руб.

по акту № 3428 от 01.12.2015 на сумму 50 423,99 руб. срок оплаты наступил 31.12.2015 , оплата произведена по платежному поручению № 3335 от 29.01.2016 на сумму 50 423,99 руб. период просрочки с 31.12.2015 по 29.01.2016 составляет 29 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 50 423,99 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 29 = 731,15 руб.

по акту № 3440 от 02.12.2015 на сумму 47 579,72 руб. срок оплаты наступил 01.01.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 3335 от 29.01.2016 на сумму 47 579,72 руб. период просрочки с 01.01.2016 по 29.01.2016 составляет 28 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 47 579,72 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 28 = 666,12 руб.

по акту № 3480 от 04.12.2015 на сумму 371 128,58 руб. срок оплаты наступил 03.01.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 9407 от 21.03.2016 на сумму 371 128,58 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 371 128,58 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 78 = 14474,01 руб.

по акту № 3512 от 07.12.2015 на сумму 54 906,82 руб. срок оплаты наступил 06.01.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 3335 от 29.01.2016 на сумму 54 906,82 руб. период просрочки с 06.01.2016 по 29.01.2016 составляет 23 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 54 906,82 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 23 = 631,43 руб.

по акту № 3511 от 08.12.2015 на сумму 313 251,21 руб. срок оплаты наступил 07.01.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 10970 от 31.03.2016 на сумму 313 251,21 руб. период просрочки с 07.01.2016 по 31.03.2016 составляет 84 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 313 251,21 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 84 = 13156,55 руб.

по акту № 3513 от 08.12.2015 на сумму 52 773,61 руб. срок оплаты наступил 07.01.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 3335 от 29.01.2016 на сумму 52 773,61 руб. период просрочки с 07.01.2016 по 29.01.2016 составляет 22 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 52 773,61 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 22 = 580,51 руб.

по акту № 3547 от 09.12.2015 на сумму 49 651,10 руб. срок оплаты наступил 08.01.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 3335 от 29.01.2016 на сумму 49 651,10 руб. период просрочки с 08.01.2016 по 29.01.2016 составляет 21 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 49 651,10 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 21 = 521,34 руб.

по акту № 3574 от 12.12.2015 на сумму 50 037,55 руб. срок оплаты наступил 11.01.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 3335 от 29.01.2016 на сумму 50 037,55 руб. период просрочки с 11.01.2016 по 29.01.2016 составляет 18 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 50 037,55 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 18 = 450,34 руб.

по акту № 3575 от 13.12.2015 на сумму 57 086,39 руб. срок оплаты наступил 12.01.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 3335 от 29.01.2016 на сумму 57 086,39 руб. период просрочки с 12.01.2016 по 29.01.2016 составляет 17 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 57 086,39 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 17 = 485,23 руб.

по акту № 3576 от 14.12.2015 на сумму 54 443,08 руб. срок оплаты наступил 13.01.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 3335 от 29.01.2016 на сумму 54 443,08 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 54 443,08 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 16 = 435,54 руб.

по акту № 3588 от 14.12.2015 на сумму 122 661,00 руб. срок оплаты наступил 13.01.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 3335 от 29.01.2016 на сумму 122 661,00 руб. период просрочки с 13.01.2016 по 29.01.2016 составляет 16 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 122 661,00 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 16 = 981,29 руб.

по акту № 3598 от 15.12.2015 на сумму 121 036,14 руб. срок оплаты наступил 14.01.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 3335 от 29.01.2016 на сумму 121 036,14 руб. период просрочки с 14.01.2016 по 29.01.2016 составляет 15 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 121 036,14 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 15 = 907,77 руб.

по акту № 3607 от 16.12.2015 на сумму 50 671,32 руб. срок оплаты наступил 15.01.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 3335 от 29.01.2016 на сумму 50 671,32 руб. период просрочки с 15.01.2016 по 29.01.2016 составляет 14 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 50 671,32 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 14 = 354,70 руб.

по акту № 3608 от 16.12.2015 на сумму 122 661,00 руб. срок оплаты наступил 15.01.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 3335 от 29.01.2016 на сумму 122 661,00 руб. период просрочки с 15.01.2016 по 29.01.2016 составляет 14 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 122 661,00 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 14 = 858,63 руб.

по акту № 3613 от 17.12.2015 на сумму 519 280,13 руб. срок оплаты наступил 16.01.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 9407 от 21.03.2016 на сумму 519 280,13 руб. период просрочки с 16.01.2016 по 21.03.2016 составляет 65 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 519 280,13 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 65 = 16876,60 руб.

по акту № 3657 от 19.12.2015 на сумму 98 946,66 руб. срок оплаты наступил 18.01.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 3335 от 29.01.2016 на сумму 98 946,66 руб. период просрочки с 18.01.2016 по 29.01.2016 составляет 11 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 98 946,66 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 11 = 544,21 руб.

по акту № 3658 от 20.12.2015 на сумму 99 240,36 руб. срок оплаты наступил 19.01.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 3335 от 29.01.2016 на сумму 99 240,36 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 99 240,36 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 10 = 496,20 руб.

по акту № 3659 от 21.12.2015 на сумму 509 393,38 руб. срок оплаты наступил 20.01.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 9407 от 21.03.2016 на сумму 509 393,38 руб. период просрочки с 20.01.2016 по 21.03.2016 составляет 61 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 509 393,38 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 61 = 15536,50 руб.

по акту № 3664 от 21.12.2015 на сумму 162 185,33 руб. срок оплаты наступил 20.01.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 3335 от 29.01.2016 на сумму 162 185,33 руб. период просрочки с 20.01.2016 по 29.01.2016 составляет 9 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 162 185,33 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 9 = 729,83 руб.

по акту № 3673 от 21.12.2015 на сумму 122 661,00 руб. срок оплаты наступил 20.01.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 3335 от 29.01.2016 на сумму 122 661,00 руб. период просрочки с 20.01.2016 по 29.01.2016 составляет 9 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 122 661,00 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 9 = 551,97 руб.

по акту № 3683 от 22.12.2015 на сумму 43 900,72 руб. срок оплаты наступил 21.01.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 3335 от 29.01.2016 на сумму 43 900,72 руб. период просрочки с 21.01.2016 по 29.01.2016 составляет 8 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 43 900,72 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 8 = 175,60 руб.

по акту № 3704 от 23.12.2015 на сумму 122 790,80 руб. срок оплаты наступил 22.01.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 3335 от 29.01.2016 на сумму 122 790,80 руб. период просрочки с 22.01.2016 по 29.01.2016 составляет 7 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 122 790,80 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 7 = 429,77 руб.

по акту № 3714 от 23.12.2015 на сумму 169 697,92 руб. срок оплаты наступил 22.01.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 3335 от 29.01.2016 на сумму 169 697,92 руб. период просрочки с 22.01.2016 по 29.01.2016 составляет 7 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 169 697,92 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 7 = 593,94 руб.

по акту № 3719 от 24.12.2015 на сумму 123 180,20 руб. срок оплаты наступил 23.01.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 3335 от 29.01.2016 на сумму 123 180,20 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 123 180,20 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 6 = 369,54 руб.

по акту № 3720 от 24.12.2015 на сумму 331 775,96 руб. срок оплаты наступил 23.01.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 9407 от 21.03.2016 на сумму 331 775,96 руб. период просрочки с 23.01.2016 по 21.03.2016 составляет 58 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 331 775,96 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 58 = 9621,50 руб.

по акту № 3739 от 26.12.2015 на сумму 111 065,73 руб. срок оплаты наступил 25.01.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 3335 от 29.01.2016 на сумму 111 065,73 руб. период просрочки с 25.01.2016 по 29.01.2016 составляет 4 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 111 065,73 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 4 = 222,13 руб.

по акту № 3740 от 27.12.2015 на сумму 115 115,73 руб. срок оплаты наступил 26.01.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 3335 от 29.01.2016 на сумму 115 115,73 руб. период просрочки с 26.01.2016 по 29.01.2016 составляет 3 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 115 115,73 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 3 = 172,67 руб.

по акту № 3742 от 28.12.2015 на сумму 302 263,04 руб. срок оплаты наступил 27.01.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 9407 от 21.03.2016 на сумму 302 263,04 руб. период просрочки с 27.01.2016 по 21.03.2016 составляет 54 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 302 263,04 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 54 = 8161,10 руб.

по акту № 3792 от 31.12.2015 на сумму 560 876,42 руб. срок оплаты наступил 30.01.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 15384 от 29.04.2016 на сумму 560 876,42 руб. период просрочки с 30.01.2016 по 29.04.2016 составляет 90 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 560 876,42 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 90 = 25239,44 руб.

по акту № 2 от 11.01.2016 на сумму 108 685,20 руб. срок оплаты наступил 10.02.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 6862 от 29.02.2016 на сумму 108 685,20 руб. период просрочки с 10.02.2016 по 29.02.2016 составляет 19 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 108 685,20 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 19 = 1032,51 руб.

по акту № 13 от 12.01.2016 на сумму 118 531,94 руб. срок оплаты наступил 11.02.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 6862 от 29.02.2016 на сумму 118 531,94 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 118 531,94 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 18 = 1066,79 руб.

по акту № 23 от 13.01.2016 на сумму 116 352,36 руб. срок оплаты наступил 12.02.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 6862 от 29.02.2016 на сумму 116 352,36 руб. период просрочки с 12.02.2016 по 29.02.2016 составляет 17 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 116 352,36 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 17 = 989,00 руб.

по акту № 42 от 16.01.2016 на сумму 56 081,62 руб. срок оплаты наступил 15.02.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 6862 от 29.02.2016 на сумму 56 081,62 руб. период просрочки с 15.02.2016 по 29.02.2016 составляет 14 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 56 081,62 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 14 = 392,57 руб.

по акту № 43 от 17.01.2016 на сумму 50 980,48 руб. срок оплаты наступил 16.02.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 6862 от 29.02.2016 на сумму 50 980,48 руб. период просрочки с 16.02.2016 по 29.02.2016 составляет 13 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 50 980,48 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 13 = 331,37 руб.

по акту № 44 от 18.01.2016 на сумму 49 774,76 руб. срок оплаты наступил 17.02.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 6862 от 29.02.2016 на сумму 49 774,76 руб. период просрочки с 17.02.2016 по 29.02.2016 составляет 12 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 49 774,76 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 12 = 298,65 руб.

по акту № 63 от 19.01.2016 на сумму 60 533,52 руб. срок оплаты наступил 18.02.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 6862 от 29.02.2016 на сумму 60 533,52 руб. период просрочки с 18.02.2016 по 29.02.2016 составляет 11 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 60 533,52 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 11 = 332,93 руб.

по акту № 75 от 19.01.2016 на сумму 245 581,60 руб. срок оплаты наступил 18.02.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 9407 от 21.03.2016 на сумму 245 581,60 руб. период просрочки с 18.02.2016 по 21.03.2016 составляет 32 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 245 581,60 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 32 = 3929,31 руб.

по акту № 74 от 20.01.2016 на сумму 115 363,06 руб. срок оплаты наступил 19.02.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 6862 от 29.02.2016 на сумму 115 363,06 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 115 363,06 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 10 = 576,82 руб.

по акту № 89 от 21.01.2016 на сумму 246 230,60 руб. срок оплаты наступил 20.02.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 9407 от 21.03.2016 на сумму 246 230,60 руб. период просрочки с 20.02.2016 по 21.03.2016 составляет 30 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 246 230,60 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 30 = 3693,46 руб.

по акту № 109 от 23.01.2016 на сумму 118 191,87 руб. срок оплаты наступил 22.02.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 6862 от 29.02.2016 на сумму 118 191,87 руб. период просрочки с 22.02.2016 по 29.02.2016 составляет 7 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 118 191,87 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 7 = 413,67 руб.

по акту № 110 от 24.01.2016 на сумму 108 453,32 руб. срок оплаты наступил 23.02.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 6862 от 29.02.2016 на сумму 108 453,32 руб. период просрочки с 23.02.2016 по 29.02.2016 составляет 6 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 108 453,32 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 6 = 325,36 руб.

по акту № 112 от 25.01.2016 на сумму 104 496,08 руб. срок оплаты наступил 24.02.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 6862 от 29.02.2016 на сумму 104 496,08 руб. период просрочки с 24.02.2016 по 29.02.2016 составляет 5 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 104 496,08 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 5 = 261,24 руб.

по акту № 111 от 26.01.2016 на сумму 444 234,14 руб. срок оплаты наступил 25.02.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 9407 от 21.03.2016 на сумму 444 234,14 руб. период просрочки с 25.02.2016 по 21.03.2016 составляет 25 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 444 234,14 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 25 = 5552,93 руб.

по акту № 134 от 27.01.2016 на сумму 111 143,03 руб. срок оплаты наступил 26.02.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 9407 от 21.03.2016 на сумму 111 143,03 руб. период просрочки с 26.02.2016 по 21.03.2016 составляет 24 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 111 143,03 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 24 = 1333,72 руб.

по акту № 181 от 29.01.2016 на сумму 1 011 368,00 руб. срок оплаты наступил 28.02.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 9407 от 21.03.2016 на сумму 1 011 368,00 руб. период просрочки с 28.02.2016 по 21.03.2016 составляет 22 дней сумма

неустойки за период просрочки составила: сумма долга 1 011 368,00 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 22 = 11125,05 руб.

по акту № 171 от 01.02.2016 на сумму 125 244,02 руб. срок оплаты наступил 02.03.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 9407 от 21.03.2016 на сумму 125 244,02 руб. период просрочки с 02.03.2016 по 21.03.2016 составляет 19 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 125 244,02 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 19 = 1189,82 руб.

по акту № 186 от 02.02.2016 на сумму 56 344,41 руб. срок оплаты наступил 03.03.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 9407 от 21.03.2016 на сумму 56 344,41 руб. период просрочки с 03.03.2016 по 21.03.2016 составляет 18 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 56 344,41 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 18 = 507,10 руб.

по акту № 197 от 02.02.2016 на сумму 122 920,60 руб. срок оплаты наступил 03.03.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 9407 от 21.03.2016 на сумму 122 920,60 руб. период просрочки с 03.03.2016 по 21.03.2016 составляет 18 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 122 920,60 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 18 = 1106,29 руб.

по акту № 196 от 03.02.2016 на сумму 110 323,74 руб. срок оплаты наступил 04.03.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 9407 от 21.03.2016 на сумму 110 323,74 руб. период просрочки с 04.03.2016 по 21.03.2016 составляет 17 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 110 323,74 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 17 = 937,75 руб.

по акту № 210 от 04.02.2016 на сумму 80 021,70 руб. срок оплаты наступил 05.03.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 9407 от 21.03.2016 на сумму 80 021,70 руб. период просрочки с 05.03.2016 по 21.03.2016 составляет 16 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 80 021,70 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 16 = 640,17 руб.

по акту № 235 от 06.02.2016 на сумму 112 843,40 руб. срок оплаты наступил 07.03.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 9407 от 21.03.2016 на сумму 112 843,40 руб. период просрочки с 07.03.2016 по 21.03.2016 составляет 14 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 112 843,40 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 14 = 789,90 руб.

по акту № 236 от 07.02.2016 на сумму 107 587,68 руб. срок оплаты наступил 08.03.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 9407 от 21.03.2016 на сумму 107 587,68 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 107 587,68 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 13 = 699,32 руб.

по акту № 237 от 08.02.2016 на сумму 121 817,30 руб. срок оплаты наступил 09.03.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 10970 от 31.03.2016 на сумму 121 817,30 руб. период просрочки с 09.03.2016 по 31.03.2016 составляет 22 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 121 817,30 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 22 = 1339,99 руб.

по акту № 243 от 08.02.2016 на сумму 109 844,54 руб. срок оплаты наступил 09.03.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 9407 от 21.03.2016 на сумму 109 844,54 руб. период просрочки с 09.03.2016 по 21.03.2016 составляет 12 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 109 844,54 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 12 = 659,07 руб.

по акту № 251 от 09.02.2016 на сумму 108 415,45 руб. срок оплаты наступил 10.03.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 9407 от 21.03.2016 на сумму 108 415,45 руб. период просрочки с 10.03.2016 по 21.03.2016 составляет 11 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 108 415,45 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 11 = 596,28 руб.

по акту № 274 от 09.02.2016 на сумму 115 502,18 руб. срок оплаты наступил 10.03.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 9407 от 21.03.2016 на сумму 115 502,18 руб. период просрочки с 10.03.2016 по 21.03.2016 составляет 11 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 115 502,18 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 11 = 635,26 руб.

по акту № 275 от 10.02.2016 на сумму 119 768,58 руб. срок оплаты наступил 11.03.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 9407 от 21.03.2016 на сумму 119 768,58 руб. период просрочки с 11.03.2016 по 21.03.2016 составляет 10 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 119 768,58 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 10 = 598,84 руб.

по акту № 301 от 12.02.2016 на сумму 489 621,78 руб. срок оплаты наступил 13.03.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 9407 от 21.03.2016 на сумму 489 621,78 руб. период просрочки с 13.03.2016 по 21.03.2016 составляет 8 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 489 621,78 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 8 = 1958,49 руб.

по акту № 326 от 13.02.2016 на сумму 100 276,04 руб. срок оплаты наступил 14.03.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 9407 от 21.03.2016 на сумму 100 276,04 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 100 276,04 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 7 = 350,97 руб.

по акту № 327 от 14.02.2016 на сумму 100 832,53 руб. срок оплаты наступил 15.03.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 9407 от 21.03.2016 на сумму 100 832,53 руб. период просрочки с 15.03.2016 по 21.03.2016 составляет 6 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 100 832,53 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 6 = 302,50 руб.

по акту № 328 от 15.02.2016 на сумму 121 778,12 руб. срок оплаты наступил 16.03.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 9407 от 21.03.2016 на сумму 121 778,12 руб. период просрочки с 16.03.2016 по 21.03.2016 составляет 5 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 121 778,12 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 5 = 304,45 руб.

по акту № 329 от 15.02.2016 на сумму 120 597,18 руб. срок оплаты наступил 16.03.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 9407 от 21.03.2016 на сумму 120 597,18 руб. период просрочки с 16.03.2016 по 21.03.2016 составляет 5 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 120 597,18 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 5 = 301,49 руб.

по акту № 337 от 16.02.2016 на сумму 120 590,69 руб. срок оплаты наступил 17.03.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 9407 от 21.03.2016 на сумму 120 590,69 руб. период просрочки с 17.03.2016 по 21.03.2016 составляет 4 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 120 590,69 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 4 = 241,18 руб.

по акту № 338 от 17.02.2016 на сумму 117 960,00 руб. срок оплаты наступил 18.03.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 9407 от 21.03.2016 на сумму 117 960,00 руб. период просрочки с 18.03.2016 по 21.03.2016 составляет 3 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 117 960,00 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 3 = 176,94 руб.

по акту № 341 от 17.02.2016 на сумму 590 881,84 руб. срок оплаты наступил 18.03.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 9407 от 21.03.2016 на сумму 590 881,84 руб. период просрочки с 18.03.2016 по 21.03.2016 составляет 3 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 590 881,84 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 3 = 886,32 руб.

по акту № 349 от 17.02.2016 на сумму 161 366,06 руб. срок оплаты наступил 18.03.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 9407 от 21.03.2016 на сумму 161 366,06 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 161 366,06 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 3 = 242,05 руб.

по акту № 361 от 17.02.2016 на сумму 120 597,18 руб. срок оплаты наступил 18.03.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 9407 от 21.03.2016 на сумму 120 597,18 руб. период просрочки с 18.03.2016 по 21.03.2016 составляет 3 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 120 597,18 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 3 = 180,90 руб.

по акту № 379 от 19.02.2016 на сумму 120 597,18 руб. срок оплаты наступил 20.03.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 10970 от 31.03.2016 на сумму 120 597,18 руб. период просрочки с 20.03.2016 по 31.03.2016 составляет 11 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 120 597,18 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 11 = 663,28 руб.

по акту № 381 от 20.02.2016 на сумму 127 963,33 руб. срок оплаты наступил 21.03.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 10970 от 31.03.2016 на сумму 127 963,33 руб. период просрочки с 21.03.2016 по 31.03.2016 составляет 10 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 127 963,33 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 10 = 639,82 руб.

по акту № 408 от 24.02.2016 на сумму 127 904,92 руб. срок оплаты наступил 25.03.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 10970 от 31.03.2016 на сумму 127 904,92 руб. период просрочки с 25.03.2016 по 31.03.2016 составляет 6 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 127 904,92 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 6 = 383,71 руб.

по акту № 429 от 25.02.2016 на сумму 127 904,92 руб. срок оплаты наступил 26.03.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 10970 от 31.03.2016 на сумму 127 904,92 руб. период просрочки с 26.03.2016 по 31.03.2016 составляет 5 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 127 904,92 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 5 = 319,76 руб.

по акту № 443 от 26.02.2016 на сумму 127 904,92 руб. срок оплаты наступил 27.03.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 10970 от 31.03.2016 на сумму 127 904,92 руб. период просрочки с 27.03.2016 по 31.03.2016 составляет 4 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 127 904,92 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 4 = 255,81 руб.

по акту № 451 от 27.02.2016 на сумму 114 049,12 руб. срок оплаты наступил 28.03.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 10970 от 31.03.2016 на сумму 114 049,12 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 114 049,12 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 3 = 171,07 руб.

по акту № 452 от 28.02.2016 на сумму 116 537,86 руб. срок оплаты наступил 29.03.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 10970 от 31.03.2016 на сумму 116 537,86 руб. период просрочки с 29.03.2016 по 31.03.2016 составляет 2 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 116 537,86 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 2 = 116,54 руб.

по акту № 465 от 29.02.2016 на сумму 54 860,44 руб. срок оплаты наступил 30.03.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 10970 от 31.03.2016 на сумму 54 860,44 руб. период просрочки с 30.03.2016 по 31.03.2016 составляет 1 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 54 860,44 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 1 = 27,43 руб.

по акту № 485 от 01.03.2016 на сумму 120 597,18 руб. срок оплаты наступил 31.03.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 14921 от 29.04.2016 на сумму 120 597,18 руб. период просрочки с 31.03.2016 по 29.04.2016 составляет 29 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 120 597,18 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 29 = 1748,66 руб.

по акту № 486 от 02.03.2016 на сумму 113 245,31 руб. срок оплаты наступил 01.04.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 14921 от 29.04.2016 на сумму 113 245,31 руб. период просрочки с 01.04.2016 по 29.04.2016 составляет 28 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 113 245,31 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 28 = 1585,43 руб.

по акту № 504 от 02.03.2016 на сумму 116 943,31 руб. срок оплаты наступил 01.04.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 14921 от 29.04.2016 на сумму 116 943,31 руб. период просрочки с 01.04.2016 по 29.04.2016 составляет 28 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 116 943,31 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 28 = 1637,21 руб.

по акту № 506 от 02.03.2016 на сумму 50 825,90 руб. срок оплаты наступил 01.04.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 14921 от 29.04.2016 на сумму 50 825,90 руб. период просрочки с 01.04.2016 по 29.04.2016 составляет 28 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 50 825,90 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 28 = 711,56 руб.

по акту № 523 от 03.03.2016 на сумму 60 657,19 руб. срок оплаты наступил 02.04.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 14921 от 29.04.2016 на сумму 60 657,19 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 60 657,19 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 27 = 818,87 руб.

по акту № 519 от 04.03.2016 на сумму 118 150,45 руб. срок оплаты наступил 03.04.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 14921 от 29.04.2016 на сумму 118 150,45 руб. период просрочки с 03.04.2016 по 29.04.2016 составляет 26 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 118 150,45 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 26 = 1535,96 руб.

по акту № 524 от 04.03.2016 на сумму 111 019,35 руб. срок оплаты наступил 03.04.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 14921 от 29.04.2016 на сумму 111 019,35 руб. период просрочки с 03.04.2016 по 29.04.2016 составляет 26 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 111 019,35 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 26 = 1443,25 руб.

по акту № 536 от 06.03.2016 на сумму 212 717,54 руб. срок оплаты наступил 05.04.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 14921 от 29.04.2016 на сумму 212 717,54 руб. период просрочки с 05.04.2016 по 29.04.2016 составляет 24 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 212 717,54 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 24 = 2552,61 руб.

по акту № 566 от 10.03.2016 на сумму 120 590,69 руб. срок оплаты наступил 09.04.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 14921 от 29.04.2016 на сумму 120 590,69 руб. период просрочки с 09.04.2016 по 29.04.2016 составляет 20 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 120 590,69 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 20 = 1205,91 руб.

по акту № 598 от 10.03.2016 на сумму 154 641,84 руб. срок оплаты наступил 09.04.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 14921 от 29.04.2016 на сумму 154 641,84 руб. период просрочки с 09.04.2016 по 29.04.2016 составляет 20 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 154 641,84 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 20 = 1546,42 руб.

по акту № 599 от 11.03.2016 на сумму 109 635,57 руб. срок оплаты наступил 10.04.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 14921 от 29.04.2016 на сумму 109 635,57 руб. период просрочки с 10.04.2016 по 29.04.2016 составляет 19 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 109 635,57 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 19 = 1041,54 руб.

по акту № 611 от 12.03.2016 на сумму 340 184,21 руб. срок оплаты наступил 11.04.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 14921 от 29.04.2016 на сумму 340 184,21 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 340 184,21 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 18 = 3061,66 руб.

по акту № 614 от 13.03.2016 на сумму 76 439,82 руб. срок оплаты наступил 12.04.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 14921 от 29.04.2016 на сумму 76 439,82 руб. период просрочки с 12.04.2016 по 29.04.2016 составляет 17 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 76 439,82 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 17 = 649,74 руб.

по акту № 615 от 14.03.2016 на сумму 123 030,93 руб. срок оплаты наступил 13.04.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 14921 от 29.04.2016 на сумму 123 030,93 руб. период просрочки с 13.04.2016 по 29.04.2016 составляет 16 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 123 030,93 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 16 = 984,25 руб.

по акту № 628 от 14.03.2016 на сумму 25 474,78 руб. срок оплаты наступил 13.04.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 14921 от 29.04.2016 на сумму 25 474,78 руб. период просрочки с 13.04.2016 по 29.04.2016 составляет 16 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 25 474,78 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 16 = 203,80 руб.

по акту № 643 от 15.03.2016 на сумму 120 597,18 руб. срок оплаты наступил 14.04.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 14921 от 29.04.2016 на сумму 120 597,18 руб. период просрочки с 14.04.2016 по 29.04.2016 составляет 15 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 120 597,18 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 15 = 904,48 руб.

по акту № 647 от 15.03.2016 на сумму 101 157,15 руб. срок оплаты наступил 14.04.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 14921 от 29.04.2016 на сумму 101 157,15 руб. период просрочки с 14.04.2016 по 29.04.2016 составляет 15 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 101 157,15 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 15 = 758,68 руб.

по акту № 657 от 17.03.2016 на сумму 120 597,18 руб. срок оплаты наступил 16.04.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 14921 от 29.04.2016 на сумму 120 597,18 руб. период просрочки с 16.04.2016 по 29.04.2016 составляет 13 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 120 597,18 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 13 = 783,88 руб.

по акту № 666 от 17.03.2016 на сумму 102 084,63 руб. срок оплаты наступил 16.04.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 14921 от 29.04.2016 на сумму 102 084,63 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 102 084,63 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 13 = 663,55 руб.

по акту № 697 от 18.03.2016 на сумму 102 022,80 руб. срок оплаты наступил 17.04.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 14921 от 29.04.2016 на сумму 102 022,80 руб. период просрочки с 17.04.2016 по 29.04.2016 составляет 12 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 102 022,80 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 12 = 612,14 руб.

по акту № 698 от 19.03.2016 на сумму 101 775,47 руб. срок оплаты наступил 18.04.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 14921 от 29.04.2016 на сумму 101 775,47 руб. период просрочки с 18.04.2016 по 29.04.2016 составляет 11 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 101 775,47 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 11 = 559,77 руб.

по акту № 699 от 20.03.2016 на сумму 100 971,65 руб. срок оплаты наступил 19.04.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 14921 от 29.04.2016 на сумму 100 971,65 руб. период просрочки с 19.04.2016 по 29.04.2016 составляет 10 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 100 971,65 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 10 = 504,86 руб.

по акту № 700 от 21.03.2016 на сумму 120 597,18 руб. срок оплаты наступил 20.04.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 14921 от 29.04.2016 на сумму 120 597,18 руб. период просрочки с 20.04.2016 по 29.04.2016 составляет 9 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 120 597,18 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 9 = 542,69 руб.

по акту № 738 от 22.03.2016 на сумму 101 760,01 руб. срок оплаты наступил 21.04.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 14921 от 29.04.2016 на сумму 101 760,01 руб. период просрочки с 21.04.2016 по 29.04.2016 составляет 8 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 101 760,01 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 8 = 407,04 руб.

по акту № 739 от 23.03.2016 на сумму 55 509,68 руб. срок оплаты наступил 22.04.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 14921 от 29.04.2016 на сумму 55 509,68 руб. период просрочки с 22.04.2016 по 29.04.2016 составляет 7 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 55 509,68 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 7 = 194,28 руб.

по акту № 741 от 23.03.2016 на сумму 120 597,18 руб. срок оплаты наступил 22.04.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 14921 от 29.04.2016 на сумму 120 597,18 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 120 597,18 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 7 = 422,09 руб.

по акту № 755 от 24.03.2016 на сумму 52 572,66 руб. срок оплаты наступил 23.04.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 14921 от 29.04.2016 на сумму 52 572,66 руб. период просрочки с 23.04.2016 по 29.04.2016 составляет 6 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 52 572,66 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 6 = 157,72 руб.

по акту № 756 от 24.03.2016 на сумму 116 943,31 руб. срок оплаты наступил 23.04.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 14921 от 29.04.2016 на сумму 116 943,31 руб. период просрочки с 23.04.2016 по 29.04.2016 составляет 6 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 116 943,31 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 6 = 350,83 руб.

по акту № 786 от 25.03.2016 на сумму 55 478,76 руб. срок оплаты наступил 24.04.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 14921 от 29.04.2016 на сумму 55 478,76 руб. период просрочки с 24.04.2016 по 29.04.2016 составляет 5 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 55 478,76 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 5 = 138,70 руб.

по акту № 787 от 26.03.2016 на сумму 61 909,29 руб. срок оплаты наступил 25.04.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 14921 от 29.04.2016 на сумму 61 909,29 руб. период просрочки с 25.04.2016 по 29.04.2016 составляет 4 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 61 909,29 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 4 = 123,82 руб.

по акту № 798 от 28.03.2016 на сумму 119 377,06 руб. срок оплаты наступил 27.04.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 14921 от 29.04.2016 на сумму 119 377,06 руб. период просрочки с 27.04.2016 по 29.04.2016 составляет 2 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 119 377,06 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 2 = 119,38 руб.

по акту № 805 от 28.03.2016 на сумму 57 318,26 руб. срок оплаты наступил 27.04.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 14921 от 29.04.2016 на сумму 57 318,26 руб. период просрочки с 27.04.2016 по 29.04.2016 составляет 2 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 57 318,26 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 2 = 57,32 руб.

по акту № 818 от 29.03.2016 на сумму 225 516,76 руб. срок оплаты наступил 28.04.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 14921 от 29.04.2016 на сумму 225 516,75 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 225 516,75 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 1 = 112,76 руб.

по акту № 868 от 04.04.2016 на сумму 113 289,44 руб. срок оплаты наступил 04.05.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 19423 от 31.05.2016 на сумму 113 289,44 руб. период просрочки с 04.05.2016 по 31.05.2016 составляет 27 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 113 289,44 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 27 = 1529,41 руб.

по акту № 880 от 04.04.2016 на сумму 248 502,10 руб. срок оплаты наступил 04.05.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 19423 от 31.05.2016 на сумму 248 502,10 руб. период просрочки с 04.05.2016 по 31.05.2016 составляет 27 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 248 502,10 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 27 = 3354,78 руб.

по акту № 910 от 05.04.2016 на сумму 116 943,31 руб. срок оплаты наступил 05.05.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 19423 от 31.05.2016 на сумму 116 943,31 руб. период просрочки с 05.05.2016 по 31.05.2016 составляет 26 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 116 943,31 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 26 = 1520,26 руб.

по акту № 911 от 05.04.2016 на сумму 40 199,06 руб. срок оплаты наступил 05.05.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 19423 от 31.05.2016 на сумму 40 199,06 руб. период просрочки с 05.05.2016 по 31.05.2016 составляет 26 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 40 199,06 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 26 = 522,59 руб.

по акту № 915 от 07.04.2016 на сумму 129 584,40 руб. срок оплаты наступил 07.05.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 19423 от 31.05.2016 на сумму 129 584,40 руб. период просрочки с 07.05.2016 по 31.05.2016 составляет 24 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 129 584,40 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 24 = 1555,01 руб.

по акту № 960 от 09.04.2016 на сумму 292 913,65 руб. срок оплаты наступил 09.05.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 19423 от 31.05.2016 на сумму 292 913,65 руб. период просрочки с 09.05.2016 по 31.05.2016 составляет 22 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 292 913,65 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 22 = 3222,05 руб.

по акту № 961 от 11.04.2016 на сумму 120 584,20 руб. срок оплаты наступил 11.05.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 19423 от 31.05.2016 на сумму 120 584,20 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 120 584,20 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 20 = 1205,84 руб.

по акту № 994 от 11.04.2016 на сумму 137 143,38 руб. срок оплаты наступил 11.05.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 19423 от 31.05.2016 на сумму 137 143,38 руб. период просрочки с 11.05.2016 по 31.05.2016 составляет 20 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 137 143,38 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 20 = 1371,43 руб.

по акту № 998 от 12.04.2016 на сумму 120 597,18 руб. срок оплаты наступил 12.05.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 19423 от 31.05.2016 на сумму 120 597,18 руб. период просрочки с 12.05.2016 по 31.05.2016 составляет 19 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 120 597,18 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 19 = 1145,67 руб.

по акту № 1009 от 13.04.2016 на сумму 102 327,83 руб. срок оплаты наступил 13.05.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 19423 от 31.05.2016 на сумму 102 327,83 руб. период просрочки с 13.05.2016 по 31.05.2016 составляет 18 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 102 327,83 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 18 = 920,95 руб.

по акту № 1014 от 13.04.2016 на сумму 61 043,64 руб. срок оплаты наступил 13.05.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 19423 от 31.05.2016 на сумму 61 043,64 руб. период просрочки с 13.05.2016 по 31.05.2016 составляет 18 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 61 043,64 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 18 = 549,39 руб.

по акту № 1037 от 14.04.2016 на сумму 109 635,57 руб. срок оплаты наступил 14.05.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 19423 от 31.05.2016 на сумму 109 635,57 руб. период просрочки с 14.05.2016 по 31.05.2016 составляет 17 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 109 635,57 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 17 = 931,90 руб.

по акту № 1038 от 14.04.2016 на сумму 109 635,57 руб. срок оплаты наступил 14.05.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 19423 от 31.05.2016 на сумму 109 635,57 руб. период просрочки с 14.05.2016 по 31.05.2016 составляет 17 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 109 635,57 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 17 = 931,90 руб.

по акту № 1064 от 15.04.2016 на сумму 60 908,65 руб. срок оплаты наступил 15.05.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 19423 от 31.05.2016 на сумму 60 908,65 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 60 908,65 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 16 = 487,27 руб.

по акту № 1075 от 15.04.2016 на сумму 45 461,98 руб. срок оплаты наступил 15.05.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 19423 от 31.05.2016 на сумму 45 461,98 руб. период просрочки с 15.05.2016 по 31.05.2016 составляет 16 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 45 461,98 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 16 = 363,70 руб.

по акту № 1076 от 16.04.2016 на сумму 55 973,42 руб. срок оплаты наступил 16.05.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 19423 от 31.05.2016 на сумму 55 973,42 руб. период просрочки с 16.05.2016 по 31.05.2016 составляет 15 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 55 973,42 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 15 = 419,80 руб.

по акту № 1089 от 17.04.2016 на сумму 22 135,86 руб. срок оплаты наступил 17.05.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 19423 от 31.05.2016 на сумму 22 135,86 руб. период просрочки с 17.05.2016 по 31.05.2016 составляет 14 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 22 135,86 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 14 = 154,95 руб.

по акту № 1087 от 18.04.2016 на сумму 60 908,65 руб. срок оплаты наступил 18.05.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 19423 от 31.05.2016 на сумму 60 908,65 руб. период просрочки с 18.05.2016 по 31.05.2016 составляет 13 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 60 908,65 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 13 = 395,91 руб.

по акту № 1088 от 18.04.2016 на сумму 61 136,39 руб. срок оплаты наступил 18.05.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 19423 от 31.05.2016 на сумму 61 136,39 руб. период просрочки с 18.05.2016 по 31.05.2016 составляет 13 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 61 136,39 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 13 = 397,39 руб.

по акту № 1103 от 19.04.2016 на сумму 60 908,65 руб. срок оплаты наступил 19.05.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 19423 от 31.05.2016 на сумму 60 908,65 руб. период просрочки с 19.05.2016 по 31.05.2016 составляет 12 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 60 908,65 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 12 = 365,45 руб.

по акту № 1104 от 19.04.2016 на сумму 64 562,52 руб. срок оплаты наступил 19.05.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 19423 от 31.05.2016 на сумму 64 562,52 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 64 562,52 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 12 = 387,38 руб.

по акту № 1105 от 19.04.2016 на сумму 60 908,65 руб. срок оплаты наступил 19.05.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 19423 от 31.05.2016 на сумму 60 908,65 руб. период просрочки с 19.05.2016 по 31.05.2016 составляет 12 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 60 908,65 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 12 = 365,45 руб.

по акту № 1106 от 19.04.2016 на сумму 60 908,65 руб. срок оплаты наступил 19.05.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 19423 от 31.05.2016 на сумму 60 908,65 руб. период просрочки с 19.05.2016 по 31.05.2016 составляет 12 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 60 908,65 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 12 = 365,45 руб.

по акту № 1122 от 20.04.2016 на сумму 60 908,65 руб. срок оплаты наступил 20.05.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 19423 от 31.05.2016 на сумму 60 908,65 руб. период просрочки с 20.05.2016 по 31.05.2016 составляет 11 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 60 908,65 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 11 = 335,00 руб.

по акту № 1123 от 20.04.2016 на сумму 60 908,65 руб. срок оплаты наступил 20.05.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 19423 от 31.05.2016 на сумму 60 908,65 руб. период просрочки с 20.05.2016 по 31.05.2016 составляет 11 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 60 908,65 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 11 = 335,00 руб.

по акту № 1132 от 20.04.2016 на сумму 61 615,59 руб. срок оплаты наступил 20.05.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 19423 от 31.05.2016 на сумму 61 615,59 руб. период просрочки с 20.05.2016 по 31.05.2016 составляет 11 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 61 615,59 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 11 = 338,89 руб.

по акту № 1150 от 21.04.2016 на сумму 60 908,65 руб. срок оплаты наступил 21.05.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 19423 от 31.05.2016 на сумму 60 908,65 руб. период просрочки с 21.05.2016 по 31.05.2016 составляет 10 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 60 908,65 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 10 = 304,54 руб.

по акту № 1152 от 21.04.2016 на сумму 62 128,77 руб. срок оплаты наступил 21.05.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 19423 от 31.05.2016 на сумму 62 128,77 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 62 128,77 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 10 = 310,64 руб.

по акту № 1151 от 21.04.2016 на сумму 62 128,77 руб. срок оплаты наступил 21.05.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 19423 от 31.05.2016 на сумму 62 128,77 руб. период просрочки с 21.05.2016 по 31.05.2016 составляет 10 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 62 128,77 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 10 = 310,64 руб.

по акту № 1153 от 21.04.2016 на сумму 53 113,69 руб. срок оплаты наступил 21.05.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 19423 от 31.05.2016 на сумму 53 113,69 руб. период просрочки с 21.05.2016 по 31.05.2016 составляет 10 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 53 113,69 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 10 = 265,57 руб.

по акту № 1166 от 22.04.2016 на сумму 62 128,77 руб. срок оплаты наступил 22.05.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 19423 от 31.05.2016 на сумму 62 128,77 руб. период просрочки с 22.05.2016 по 31.05.2016 составляет 9 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 62 128,77 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 9 = 279,58 руб.

по акту № 1203 от 22.04.2016 на сумму 147 855,77 руб. срок оплаты наступил 22.05.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 19423 от 31.05.2016 на сумму 147 855,77 руб. период просрочки с 22.05.2016 по 31.05.2016 составляет 9 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 147 855,77 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 9 = 665,35 руб.

по акту № 1202 от 25.04.2016 на сумму 62 128,77 руб. срок оплаты наступил 25.05.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 19423 от 31.05.2016 на сумму 62 128,77 руб. период просрочки с 25.05.2016 по 31.05.2016 составляет 6 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 62 128,77 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 6 = 186,39 руб.

по акту № 1206 от 25.04.2016 на сумму 118 671,06 руб. срок оплаты наступил 25.05.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 19423 от 31.05.2016 на сумму 118 671,06 руб. период просрочки с 25.05.2016 по 31.05.2016 составляет 6 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 118 671,06 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 6 = 356,01 руб.

по акту № 1245 от 26.04.2016 на сумму 62 128,77 руб. срок оплаты наступил 26.05.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 19423 от 31.05.2016 на сумму 62 128,77 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 62 128,77 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 5 = 155,32 руб.

по акту № 1246 от 26.04.2016 на сумму 62 128,77 руб. срок оплаты наступил 26.05.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 19423 от 31.05.2016 на сумму 62 128,77 руб. период просрочки с 26.05.2016 по 31.05.2016 составляет 5 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 62 128,77 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 5 = 155,32 руб.

по акту № 1249 от 26.04.2016 на сумму 62 187,53 руб. срок оплаты наступил 26.05.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 19423 от 31.05.2016 на сумму 62 187,53 руб. период просрочки с 26.05.2016 по 31.05.2016 составляет 5 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 62 187,53 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 5 = 155,47 руб.

по акту № 1280 от 28.04.2016 на сумму 54 365,79 руб. срок оплаты наступил 28.05.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 19423 от 31.05.2016 на сумму 54 365,79 руб. период просрочки с 28.05.2016 по 31.05.2016 составляет 3 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 54 365,79 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 3 = 81,55 руб.

по акту № руб. срок оплаты наступил 30.05.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 24201 от 30.06.2016 на сумму 17 143,59 руб. период просрочки с 30.05.2016 по 30.06.2016 составляет 31 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 17 143,59 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 31 = 265,73 руб.

по акту № 1316 от 02.05.2016 на сумму 115 718,59 руб. срок оплаты наступил 01.06.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 24201 от 30.06.2016 на сумму 115 718,59 руб. период просрочки с 01.06.2016 по 30.06.2016 составляет 29 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 115 718,59 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 29 = 1677,92 руб.

по акту № 1339 от 05.05.2016 на сумму 64 562,52 руб. срок оплаты наступил 04.06.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 24201 от 30.06.2016 на сумму 64 562,52 руб. период просрочки с 04.06.2016 по 30.06.2016 составляет 26 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 64 562,52 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 26 = 839,31 руб.

по акту № 1340 от 05.05.2016 на сумму 63 342,40 руб. срок оплаты наступил 04.06.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 24201 от 30.06.2016 на сумму 63 342,40 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 63 342,40 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 26 = 823,45 руб.

по акту № 1353 от 06.05.2016 на сумму 31 611,61 руб. срок оплаты наступил 05.06.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 24201 от 30.06.2016 на сумму 31 611,61 руб. период просрочки с 05.06.2016 по 30.06.2016 составляет 25 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 31 611,61 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 25 = 395,15 руб.

по акту № 1358 от 07.05.2016 на сумму 92 686,17 руб. срок оплаты наступил 06.06.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 24201 от 30.06.2016 на сумму 92 686,17 руб. период просрочки с 06.06.2016 по 30.06.2016 составляет 24 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 92 686,17 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 24 = 1112,23 руб.

по акту № 1359 от 08.05.2016 на сумму 116 986,15 руб. срок оплаты наступил 07.06.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 24201 от 30.06.2016 на сумму 116 986,15 руб. период просрочки с 07.06.2016 по 30.06.2016 составляет 23 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 116 986,15 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 23 = 1345,34 руб.

по акту № 1369 от 10.05.2016 на сумму 344 708,43 руб. срок оплаты наступил 09.06.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 24201 от 30.06.2016 на сумму 344 708,43 руб. период просрочки с 09.06.2016 по 30.06.2016 составляет 21 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 344 708,43 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 21 = 3619,44 руб.

по акту № 1373 от 10.05.2016 на сумму 62 128,77 руб. срок оплаты наступил 09.06.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 24201 от 30.06.2016 на сумму 62 128,77 руб. период просрочки с 09.06.2016 по 30.06.2016 составляет 21 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 62 128,77 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 21 = 652,35 руб.

по акту № 1384 от 11.05.2016 на сумму 62 128,77 руб. срок оплаты наступил 10.06.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 24201 от 30.06.2016 на сумму 62 128,77 руб. период просрочки с 10.06.2016 по 30.06.2016 составляет 20 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 62 128,77 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 20 = 621,29 руб.

по акту № 1404 от 12.05.2016 на сумму 123 037,42 руб. срок оплаты наступил 11.06.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 24201 от 30.06.2016 на сумму 123 037,42 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 123 037,42 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 19 = 1168,86 руб.

по акту № 1411 от 12.05.2016 на сумму 58 106,62 руб. срок оплаты наступил 11.06.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 24201 от 30.06.2016 на сумму 58 106,62 руб. период просрочки с 11.06.2016 по 30.06.2016 составляет 19 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 58 106,62 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 19 = 552,01 руб.

по акту № 1420 от 13.05.2016 на сумму 62 128,77 руб. срок оплаты наступил 12.06.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 24201 от 30.06.2016 на сумму 62 128,77 руб. период просрочки с 12.06.2016 по 30.06.2016 составляет 18 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 62 128,77 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 18 = 559,16 руб.

по акту № 1457 от 13.05.2016 на сумму 57 426,47 руб. срок оплаты наступил 12.06.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 24201 от 30.06.2016 на сумму 57 426,47 руб. период просрочки с 12.06.2016 по 30.06.2016 составляет 18 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 57 426,47 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 18 = 516,84 руб.

по акту № 1458 от 14.05.2016 на сумму 118 207,32 руб. срок оплаты наступил 13.06.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 24201 от 30.06.2016 на сумму 118 207,32 руб. период просрочки с 13.06.2016 по 30.06.2016 составляет 17 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 118 207,32 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 17 = 1004,76 руб.

по акту № 1460 от 15.05.2016 на сумму 158 429,04 руб. срок оплаты наступил 14.06.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 24201 от 30.06.2016 на сумму 158 429,04 руб. период просрочки с 14.06.2016 по 30.06.2016 составляет 16 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 158 429,04 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 16 = 1267,43 руб.

по акту № 1465 от 16.05.2016 на сумму 116 943,31 руб. срок оплаты наступил 15.06.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 24201 от 30.06.2016 на сумму 116 943,31 руб. период просрочки с 15.06.2016 по 30.06.2016 составляет 15 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 116 943,31 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 15 = 877,07 руб.

по акту № 1466 от 17.05.2016 на сумму 107 195,33 руб. срок оплаты наступил 16.06.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 24201 от 30.06.2016 на сумму 107 195,33 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 107 195,33 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 14 = 750,37 руб.

по акту № 1467 от 17.05.2016 на сумму 583 723,05 руб. срок оплаты наступил 16.06.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 28927 от 29.07.2016 на сумму 583 723,05 руб. период просрочки с 16.06.2016 по 29.07.2016 составляет 43 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 583 723,05 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 43 = 12550,05 руб.

по акту № 1479 от 17.05.2016 на сумму 59 296,89 руб. срок оплаты наступил 16.06.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 24201 от 30.06.2016 на сумму 59 296,89 руб. период просрочки с 16.06.2016 по 30.06.2016 составляет 14 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 59 296,89 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 14 = 415,08 руб.

по акту № 1536 от 20.05.2016 на сумму 127 904,92 руб. срок оплаты наступил 19.06.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 24201 от 30.06.2016 на сумму 127 904,92 руб. период просрочки с 19.06.2016 по 30.06.2016 составляет 11 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 127 904,92 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 11 = 703,48 руб.

по акту № 1558 от 20.05.2016 на сумму 118 470,11 руб. срок оплаты наступил 19.06.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 24201 от 30.06.2016 на сумму 118 470,11 руб. период просрочки с 19.06.2016 по 30.06.2016 составляет 11 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 118 470,11 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 11 = 651,59 руб.

по акту № 1559 от 22.05.2016 на сумму 109 952,76 руб. срок оплаты наступил 21.06.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 24201 от 30.06.2016 на сумму 109 952,76 руб. период просрочки с 21.06.2016 по 30.06.2016 составляет 9 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 109 952,76 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 9 = 494,79 руб.

по акту № 1592 от 22.05.2016 на сумму 124 251,05 руб. срок оплаты наступил 21.06.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 24201 от 30.06.2016 на сумму 124 251,05 руб. период просрочки с 21.06.2016 по 30.06.2016 составляет 9 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 124 251,05 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 9 = 559,13 руб.

по акту № 1577 от 23.05.2016 на сумму 54 242,12 руб. срок оплаты наступил 22.06.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 24201 от 30.06.2016 на сумму 54 242,12 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 54 242,12 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 8 = 216,97 руб.

по акту № 1605 от 24.05.2016 на сумму 168 103,98 руб. срок оплаты наступил 23.06.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 24201 от 30.06.2016 на сумму 168 103,98 руб. период просрочки с 23.06.2016 по 30.06.2016 составляет 7 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 168 103,98 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 7 = 588,36 руб.

по акту № 1609 от 25.05.2016 на сумму 54 118,46 руб. срок оплаты наступил 24.06.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 24201 от 30.06.2016 на сумму 54 118,46 руб. период просрочки с 24.06.2016 по 30.06.2016 составляет 6 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 54 118,46 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 6 = 162,36 руб.

по акту № 1643 от 26.05.2016 на сумму 116 943,31 руб. срок оплаты наступил 25.06.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 24201 от 30.06.2016 на сумму 116 943,31 руб. период просрочки с 25.06.2016 по 30.06.2016 составляет 5 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 116 943,31 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 5 = 292,36 руб.

по акту № 1644 от 26.05.2016 на сумму 60 579,90 руб. срок оплаты наступил 25.06.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 24201 от 30.06.2016 на сумму 60 579,90 руб. период просрочки с 25.06.2016 по 30.06.2016 составляет 5 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 60 579,90 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 5 = 151,45 руб.

по акту № 1680 от 27.05.2016 на сумму 156 404,05 руб. срок оплаты наступил 26.06.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 24201 от 30.06.2016 на сумму 156 404,05 руб. период просрочки с 26.06.2016 по 30.06.2016 составляет 4 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 156 404,05 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 4 = 312,81 руб.

по акту № 1677 от 28.05.2016 на сумму 214 989,86 руб. срок оплаты наступил 27.06.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 24201 от 30.06.2016 на сумму 214 989,86 руб. период просрочки с 27.06.2016 по 30.06.2016 составляет 3 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 214 989,86 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 3 = 322,48 руб.

по акту № 1663 от 29.05.2016 на сумму 120 597,18 руб. срок оплаты наступил 28.06.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 24201 от 30.06.2016 на сумму 120 597,18 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 120 597,18 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 2 = 120,60 руб.

по акту № 1682 от 30.05.2016 на сумму 127 904,92 руб. срок оплаты наступил 29.06.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 24201 от 30.06.2016 на сумму 127 904,92 руб. период просрочки с 29.06.2016 по 30.06.2016 составляет 1 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 127 904,92 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 1 = 63,95 руб.

по акту № 1693 от 30.05.2016 на сумму 55 200,52 руб. срок оплаты наступил 29.06.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 24201 от 30.06.2016 на сумму 55 200,52 руб. период просрочки с 29.06.2016 по 30.06.2016 составляет 1 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 55 200,52 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 1 = 27,60 руб.

по акту № 1690 от 31.05.2016 на сумму 580 097,44 руб. срок оплаты наступил 30.06.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 28927 от 29.07.2016 на сумму 580 097,44 руб. период просрочки с 30.06.2016 по 29.07.2016 составляет 29 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 580 097,44 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 29 = 8411,41 руб.

по акту № 1691 от 31.05.2016 на сумму 583 723,05 руб. срок оплаты наступил 30.06.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 28927 от 29.07.2016 на сумму 583 723,05 руб. период просрочки с 30.06.2016 по 29.07.2016 составляет 29 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 583 723,05 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 29 = 8463,98 руб.

по акту № 1692 от 31.05.2016 на сумму 132 866,54 руб. срок оплаты наступил 30.06.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 28927 от 29.07.2016 на сумму 132 866,54 руб. период просрочки с 30.06.2016 по 29.07.2016 составляет 29 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 132 866,54 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 29 = 1926,56 руб.

по акту № 1718 от 01.06.2016 на сумму 102 327,83 руб. срок оплаты наступил 01.07.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 28477 от 29.07.2016 на сумму 102 327,83 руб. период просрочки с 01.07.2016 по 29.07.2016 составляет 28 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 102 327,83 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 28 = 1432,59 руб.

по акту № 1719 от 01.06.2016 на сумму 109 635,57 руб. срок оплаты наступил 01.07.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 28477 от 29.07.2016 на сумму 109 635,57 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 109 635,57 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 28 = 1534,90 руб.

по акту № 1724 от 01.06.2016 на сумму 104 264,21 руб. срок оплаты наступил 01.07.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 28477 от 29.07.2016 на сумму 104 264,21 руб. период просрочки с 01.07.2016 по 29.07.2016 составляет 28 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 104 264,21 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 28 = 1459,70 руб.

по акту № 1757 от 02.06.2016 на сумму 61 816,54 руб. срок оплаты наступил 02.07.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 28477 от 29.07.2016 на сумму 61 816,54 руб. период просрочки с 02.07.2016 по 29.07.2016 составляет 27 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 61 816,54 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 27 = 834,52 руб.

по акту № 1769 от 04.06.2016 на сумму 104 480,63 руб. срок оплаты наступил 04.07.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 28477 от 29.07.2016 на сумму 104 480,63 руб. период просрочки с 04.07.2016 по 29.07.2016 составляет 25 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 104 480,63 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 25 = 1306,01 руб.

по акту № 1770 от 05.06.2016 на сумму 102 393,80 руб. срок оплаты наступил 05.07.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 28477 от 29.07.2016 на сумму 102 393,80 руб. период просрочки с 05.07.2016 по 29.07.2016 составляет 24 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 102 393,80 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 24 = 1228,73 руб.

по акту № 1771 от 05.06.2016 на сумму 109 635,57 руб. срок оплаты наступил 05.07.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 28477 от 29.07.2016 на сумму 109 635,57 руб. период просрочки с 05.07.2016 по 29.07.2016 составляет 24 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 109 635,57 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 24 = 1315,63 руб.

по акту № 1782 от 06.06.2016 на сумму 445 914,61 руб. срок оплаты наступил 06.07.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 28927 от 29.07.2016 на сумму 445 914,61 руб. период просрочки с 06.07.2016 по 29.07.2016 составляет 23 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 445 914,61 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 23 = 5128,02 руб.

по акту № 1784 от 06.06.2016 на сумму 55 927,05 руб. срок оплаты наступил 06.07.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 28477 от 29.07.2016 на сумму 55 927,05 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 55 927,05 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 23 = 643,16 руб.

по акту № 1794 от 07.06.2016 на сумму 124 251,05 руб. срок оплаты наступил 07.07.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 28477 от 29.07.2016 на сумму 124 251,05 руб. период просрочки с 07.07.2016 по 29.07.2016 составляет 22 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 124 251,05 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 22 = 1366,76 руб.

по акту № 1803 от 07.06.2016 на сумму 108 731,58 руб. срок оплаты наступил 07.07.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 28477 от 29.07.2016 на сумму 108 731,58 руб. период просрочки с 07.07.2016 по 29.07.2016 составляет 22 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 108 731,58 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 22 = 1196,05 руб.

по акту № 1814 от 08.06.2016 на сумму 52 974,57 руб. срок оплаты наступил 08.07.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 28477 от 29.07.2016 на сумму 52 974,57 руб. период просрочки с 08.07.2016 по 29.07.2016 составляет 21 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 52 974,57 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 21 = 556,23 руб.

по акту № 1837 от 09.06.2016 на сумму 58 570,36 руб. срок оплаты наступил 09.07.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 28477 от 29.07.2016 на сумму 58 570,36 руб. период просрочки с 09.07.2016 по 29.07.2016 составляет 20 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 58 570,36 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 20 = 585,70 руб.

по акту № 1887 от 12.06.2016 на сумму 106 551,99 руб. срок оплаты наступил 12.07.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 28477 от 29.07.2016 на сумму 106 551,99 руб. период просрочки с 12.07.2016 по 29.07.2016 составляет 17 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 106 551,99 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 17 = 905,69 руб.

по акту № 1888 от 13.06.2016 на сумму 53 500,14 руб. срок оплаты наступил 13.07.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 28477 от 29.07.2016 на сумму 53 500,14 руб. период просрочки с 13.07.2016 по 29.07.2016 составляет 16 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 53 500,14 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 16 = 428,00 руб.

по акту № 1889 от 13.06.2016 на сумму 52 912,73 руб. срок оплаты наступил 13.07.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 28477 от 29.07.2016 на сумму 52 912,73 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 52 912,73 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 16 = 423,30 руб.

по акту № 1890 от 14.06.2016 на сумму 54 968,65 руб. срок оплаты наступил 14.07.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 28477 от 29.07.2016 на сумму 54 968,65 руб. период просрочки с 14.07.2016 по 29.07.2016 составляет 15 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 54 968,65 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 15 = 412,26 руб.

по акту № 2070 от 14.06.2016 на сумму 102 314,85 руб. срок оплаты наступил 14.07.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 28477 от 29.07.2016 на сумму 102 314,85 руб. период просрочки с 14.07.2016 по 29.07.2016 составляет 15 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 102 314,85 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 15 = 767,36 руб.

по акту № 2071 от 14.06.2016 на сумму 109 635,57 руб. срок оплаты наступил 14.07.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 28477 от 29.07.2016 на сумму 109 635,57 руб. период просрочки с 14.07.2016 по 29.07.2016 составляет 15 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 109 635,57 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 15 = 822,27 руб.

по акту № 1920 от 15.06.2016 на сумму 114 451,04 руб. срок оплаты наступил 15.07.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 28477 от 29.07.2016 на сумму 114 451,04 руб. период просрочки с 15.07.2016 по 29.07.2016 составляет 14 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 114 451,04 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 14 = 801,16 руб.

по акту № 2072 от 15.06.2016 на сумму 116 936,82 руб. срок оплаты наступил 15.07.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 28477 от 29.07.2016 на сумму 116 936,82 руб. период просрочки с 15.07.2016 по 29.07.2016 составляет 14 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 116 936,82 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 14 = 818,56 руб.

по акту № 1921 от 16.06.2016 на сумму 172 341,24 руб. срок оплаты наступил 16.07.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 0 от 12.08.2016 на сумму 0,00 руб. период просрочки с 16.07.2016 по 12.08.2016 составляет 27 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 0,00 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 27 = 2326,61 руб.

по акту № 2078 от 16.06.2016 на сумму 768 794,21 руб. срок оплаты наступил 16.07.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 28927 от 29.07.2016 на сумму 768 794,21 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 768 794,21 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 13 = 4997,16 руб.

по акту № 1928 от 17.06.2016 на сумму 109 635,57 руб. срок оплаты наступил 17.07.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 28477 от 29.07.2016 на сумму 109 635,57 руб. период просрочки с 17.07.2016 по 29.07.2016 составляет 12 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 109 635,57 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 12 = 657,81 руб.

по акту № 1949 от 17.06.2016 на сумму 103 429,48 руб. срок оплаты наступил 17.07.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 0 от 12.08.2016 на сумму 0,00 руб. период просрочки с 17.07.2016 по 12.08.2016 составляет 26 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 0,00 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 26 = 1344,58 руб.

по акту № 1950 от 18.06.2016 на сумму 234 080,49 руб. срок оплаты наступил 18.07.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 28477 от 29.07.2016 на сумму 234 080,49 руб. период просрочки с 18.07.2016 по 29.07.2016 составляет 11 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 234 080,49 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 11 = 1287,44 руб.

по акту № 1953 от 19.06.2016 на сумму 53 793,84 руб. срок оплаты наступил 19.07.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 28477 от 29.07.2016 на сумму 53 793,84 руб. период просрочки с 19.07.2016 по 29.07.2016 составляет 10 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 53 793,84 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 10 = 268,97 руб.

по акту № 1954 от 19.06.2016 на сумму 102 327,83 руб. срок оплаты наступил 19.07.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 28477 от 29.07.2016 на сумму 102 327,83 руб. период просрочки с 19.07.2016 по 29.07.2016 составляет 10 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 102 327,83 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 10 = 511,64 руб.

по акту № 1958 от 19.06.2016 на сумму 109 635,57 руб. срок оплаты наступил 19.07.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 28477 от 29.07.2016 на сумму 109 635,57 руб. период просрочки с 19.07.2016 по 29.07.2016 составляет 10 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 109 635,57 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 10 = 548,18 руб.

по акту № 1968 от 20.06.2016 на сумму 222 796,16 руб. срок оплаты наступил 20.07.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 0 от 29.07.2016 на сумму 0,00 руб. период просрочки с 20.07.2016 по 29.07.2016 составляет 9 дней сумма неустойки за период просрочки

составила: сумма долга 0,00 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 9 = 1002,58 руб.

по акту № 2000 от 21.06.2016 на сумму 116 476,03 руб. срок оплаты наступил 21.07.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 28477 от 29.07.2016 на сумму 116 476,03 руб. период просрочки с 21.07.2016 по 29.07.2016 составляет 8 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 116 476,03 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 8 = 465,90 руб.

по акту № 2018 от 23.06.2016 на сумму 166 699,08 руб. срок оплаты наступил 23.07.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 28477 от 29.07.2016 на сумму 166 699,08 руб. период просрочки с 23.07.2016 по 29.07.2016 составляет 6 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 166 699,08 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 6 = 500,10 руб.

по акту № 2095 от 23.06.2016 на сумму 73 083,89 руб. срок оплаты наступил 23.07.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 28477 от 29.07.2016 на сумму 73 083,89 руб. период просрочки с 23.07.2016 по 29.07.2016 составляет 6 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 73 083,89 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 6 = 219,25 руб.

по акту № 2059 от 25.06.2016 на сумму 103 475,85 руб. срок оплаты наступил 25.07.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 28477 от 29.07.2016 на сумму 103 475,85 руб. период просрочки с 25.07.2016 по 29.07.2016 составляет 4 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 103 475,85 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 4 = 206,95 руб.

по акту № 2060 от 26.06.2016 на сумму 185 867,00 руб. срок оплаты наступил 26.07.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 28477 от 29.07.2016 на сумму 185 867,00 руб. период просрочки с 26.07.2016 по 29.07.2016 составляет 3 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 185 867,00 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 3 = 278,80 руб.

по акту № 2098 от 26.06.2016 на сумму 109 635,57 руб. срок оплаты наступил 26.07.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 28477 от 29.07.2016 на сумму 109 635,57 руб. период просрочки с 26.07.2016 по 29.07.2016 составляет 3 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 109 635,57 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 3 = 164,45 руб.

по акту № 2063 от 27.06.2016 на сумму 170 393,54 руб. срок оплаты наступил 27.07.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 28477 от 29.07.2016 на сумму 119 030,84 руб. период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 119 030,84 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 2 = 170,39 руб.

по акту № 2156 от 01.07.2016 на сумму 52 108,92 руб. срок оплаты наступил 31.07.2016 , оплата не произведена, период просрочки с 31.07.2016 по 12.08.2016 составляет 12 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 0,00 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 12 = 312,65 руб.

по акту № 2182 от 05.07.2016 на сумму 115 146,64 руб. срок оплаты наступил 04.08.2016 , оплата не произведена, период просрочки с 04.08.2016 по 12.08.2016 составляет 8 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 0,00 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 8 = 460,59 руб.

по акту № 2189 от 06.07.2016 на сумму 109 635,57 руб. срок оплаты наступил 05.08.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 0 от 12.08.2016 на сумму 0,00 руб. период просрочки с 05.08.2016 по 12.08.2016 составляет 7 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 0,00 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 7 = 383,72 руб.

по акту № 2190 от 06.07.2016 на сумму 109 635,57 руб. срок оплаты наступил 05.08.2016 , оплата не произведена, период просрочки с 05.08.2016 по 12.08.2016 составляет 7 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 0,00 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 7 = 383,72 руб.

по акту № 2202 от 06.07.2016 на сумму 113 508,09 руб. срок оплаты наступил 05.08.2016 , оплата произведена по платежному поручению № 0 от 12.08.2016 на сумму 113 508,09 руб. период просрочки с 05.08.2016 по 12.08.2016 составляет 7 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 113 508,09 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 7 = 397,28 руб.

по акту № 2222 от 07.07.2016 на сумму 112 843,40 руб. срок оплаты наступил 06.08.2016 , оплата не произведена, период просрочки с 06.08.2016 по 12.08.2016 составляет 6 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 112 843,40 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 6 = 338,53 руб.

по акту № 2223 от 08.07.2016 на сумму 109 635,57 руб. срок оплаты наступил 07.08.2016 , оплата не произведена, период просрочки с 07.08.2016 по 12.08.2016 составляет 5 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 109 635,57 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 5 = 274,09 руб.

по акту № 2261 от 09.07.2016 на сумму 114 667,44 руб. срок оплаты наступил 08.08.2016 , оплата не произведена, период просрочки с

просрочки составила: сумма долга 114 667,44 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 4 = 229,33 руб.

по акту № 2260 от 10.07.2016 на сумму 115 393,97 руб. срок оплаты наступил 09.08.2016 оплата не произведена, период просрочки с 09.08.2016 по 12.08.2016 составляет 3 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 115 393,97 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 3 = 173,09 руб.

по акту № 2241 от 11.07.2016 на сумму 190 040,18 руб. срок оплаты наступил 10.08.2016 , оплата не произведена, период просрочки с 10.08.2016 по 12.08.2016 составляет 2 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 190 040,18 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 2 = 190,04 руб.

по акту № 2272 от 11.07.2016 на сумму 163 715,68 руб. срок оплаты наступил 10.08.2016 , оплата не произведена, период просрочки с 10.08.2016 по 12.08.2016 составляет 2 дней сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 163 715,68 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 2 = 163,72 руб.

по акту № 2282 от 12.07.2016 на сумму 61 553,76 руб. срок оплаты наступил 11.08.2016 , оплата не произведена, период просрочки с 11.08.2016 по 12.08.2016 составляет 1 день, сумма неустойки за период просрочки составила: сумма долга 61 553,76 руб. X 0,05% X количество дней просрочки 1 = 30,78 руб.

Учитывая, что стороны договора при его заключении предусмотрели в нем условие о способе обеспечения исполнения обязательств по нему путем уплаты ответчиком пени за нарушение сроков оплаты, арбитражный суд приходит к выводу об обоснованности требования истца о взыскании неустойки в размере 567 077 руб. 87 коп.

Расчет неустойки произведен по счетам фактурам, срок оплаты которых наступил в период с 24.05.2014 по 12.08.2016. Соответственно при расчете неустойки были учтены все платежи ответчика, совершенные им по 12.08.2016 на общую сумму 57 629 906, 36 рублей.

В расчете неустойки суммы оплаты разнесены в соответствии с назначением платежа, указанным в платежном поручении. При этом в случае, если после разнесения платежа по соответствующим счетам фактурам, указанным в платежном поручении, сумма данного платежного поручения не была учтена полностью, остаток был разнесен по неоплаченным счетам фактурам в порядке календарной очередности.

Таким образом, после учета всей суммы оплаты, сделанной ответчиком по 12.08.2016, счета фактуры № 1921, 1949, 1968, 2156, 2189, 2190, 2202, 2222, 2223, 2261, 2260, 2241, 2272, 2282 остались не оплаченными.

При этом исходя из назначений платежа, указанных ответчиком в платежных поручениях при оплате выполненных работ после 12.08.2016, счета фактуры № 1921, 1949, 1968 были оплачены платежным поручением № 42233 от 24.10.2016, счет фактура № 2222 - платежным поручением № 38274 от 30.09.2016, счета фактура № 2156 - платежным поручением № 36538 от 16.09.2016.

Доводы ответчика, не принимаются арбитражным судом по следующим основаниям: Возникновение обязанности по оплате выполненных работ в соответствии с пунктом 4.3. договора подряда № 212952 от 09.10.2013 обусловлено подписанием сторонами акта выполненных работ, что соответствует положению пункту 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации в соответствии с которым, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Срок для оплаты выполненных работ после возникновения соответствующей обязанности по оплате определяется пунктом 4.4. указанного договора, в соответствии с которым работа подлежит оплате в течение 30 дней с даты получения счета фактуры и акта выполненных работ.

В соответствии с пунктом 4.3. указанного договора все необходимые документы, а именно счет-фактура, акт выполненных работ и отчет об использовании полуфабриката передаются ОАО «ММК» комплектно, при этом ответчик при получении комплекта документов вправе заявить свои возражения.

Как видно из представленных актов выполненных работ, работы приняты ОАО «ММК» без каких либо замечаний, что свидетельствует о том, что все необходимые документы были предоставлены и работа выполнена в полном объеме.

Кроме того, неустойка направлена не на покрытие убытков, понесенных истцом в результате ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по контракту, а является штрафной санкцией, применяемой независимо от того, возникли или нет у истца убытки в результате нарушения ответчиком условий контракта.

В соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от

22.12.2011 N 81 "О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации", исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 ГК РФ) неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 Кодекса только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика.

При этом ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки.

Доказательств явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, ответчиком в материалы дела не представлено.

Оценив обстоятельства дела, арбитражный суд не усматривает правовых оснований для снижения размера неустойки в порядке статьи 333.

Государственная пошлина при обращении с исковым заявлением в суд подлежит уплате в соответствии со ст.333.18 Налоговым кодексом РФ (далее - НК РФ) с учетом ст.ст.333.21, 333.22, 333.41 НК РФ.

Истец при подаче иска уплатил государственную пошлину в размере 18 028 руб. 98 коп., что подтверждается приложенными в материалы дела платежным поручением № 2280 от 29.08.2016 (л.д. 7).

Государственная пошлина при цене иска 567 077 руб. 87 коп. составляет 14 341 руб. 56 коп.

Поскольку исковые требования удовлетворены, то в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине относятся на ответчика, и подлежат взысканию в пользу истца, исходя из суммы удовлетворенных исковых требований, в оставшейся части госпошлина подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Группа Компаний "М-Стил", ОГРН <***>, г. Магнитогорск, удовлетворить.

Взыскать с открытого акционерного общества "Магнитогорский металлургический комбинат", ОГРН <***>, г. Магнитогорск в пользу общества с ограниченной ответственностью "Группа Компаний "М-Стил", ОГРН <***>, г. Магнитогорск, неустойку в сумме

567 077 руб. 87 коп. и в возмещение расходов по уплате государственной пошлины – 14 341 руб. 56 коп.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Группа Компаний "М-Стил", ОГРН <***>, г. Магнитогорск, из федерального бюджета государственную пошлину - 3 687 руб. 42 коп., излишне уплаченную по платежному поручению № 2280 от 29.08.2016 (платежное поручение оставить в материалах дела).

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судья Е.А. Бахарева