Резолютивная часть решения от 22 мая 2017 г. по делу № А31-254/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2

http://kostroma.arbitr.ru Именем Российской Федерации

/ в соответствии со ст. 176 АПК РФ/
Р Е З О Л Ю Т И В Н А Я Ч А С Т Ь

Р Е Ш Е Н И Я

«22» мая 2017 г. по результатам рассмотрения дела № А31-254/2017

по заявлению Администрации муниципального образования городское поселение город Нерехта муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области (ИНН 4405006664, ОГРН 1054443168933) к закрытому акционерному обществу "Строительно-промышленная компания Промэнергоремонт" (ИНН 4409002766, ОГРН 1034417360416) о взыскании 59 504 руб. 42 коп. неустойки,

Суд первой инстанции в составе председательствующего: судьи Паниной С.Л.

(фамилия, инициалы)

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с закрытого акционерного общества "Строительно-промышленная компания Промэнергоремонт" (ИНН 4409002766, ОГРН 1034417360416) в пользу Администрации муниципального образования городское поселение город Нерехта муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области (ИНН 4405006664, ОГРН 1054443168933) 59 504 руб. 42 коп. неустойки.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Взыскать с закрытого акционерного общества "Строительно-промышленная компания Промэнергоремонт" (ИНН 4409002766, ОГРН 1034417360416) в доход федерального бюджета 2 380 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать по истечении десяти дней после вступления решения в законную силу, при отсутствии в деле информации о том, что государственная пошлина уплачена ее плательщиком добровольно.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия, а со дня вступления решения в законную силу – в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа течение двух месяцев при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Костромской области.

Судья С.Л. Панина