Резолютивная часть решения от 2 мая 2023 г. по делу № А65-5457/2022

1682/2023-126784(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

Дело № А65-5457/2022
г. Казань
02 мая 2023 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Шариповой А.Э., при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания помощником судьи Трифоновой Ю.Ю.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Риоба Строй", г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Татинвестстрой", г.Зеленодольск; (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 3 071 430 руб., задолженности, 221 142,96 руб. неустойки за период с 19.01.2022 г. по 31.03.2022 г. (в редакции уточнения исковых требований, принятого определением от 29.06.2022г.),

и по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Татинвестстрой", г.Зеленодольск; (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Риоба Строй", г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 4 000 965,85 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ, 7 159 623,10 руб. неустойки за нарушение сроков устранения недостатков, 675 538,32 руб. стоимости устранения недостатков (в редакции уточнения исковых требований, принятого определением от 09.02.2023г.),

при участии:

от истца (ответчик по встречному иску) – не явился, извещен,

от ответчика (истец по встречному иску) – ФИО1, представитель по доверенности от 27.01.2023г., диплом БВС 0246140,

Руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 171, 178 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан,

Р Е Ш И Л :

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Риоба Строй", юридический адрес: <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 25.04.2014г.) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Татинвестстрой", юридический адрес: <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации 23.11.2002г.) расходы по оплате судебной экспертизы в размере 197 240,64 руб.

Дополнительное решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Татарстан.

Судья А.Э. Шарипова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 16.03.2023 10:57:00Кому выдана Шарипова Алсу Энваровна