Решение от 15 октября 2024 г. по делу № А02-632/2024

Арбитражный суд Республики Алтай

649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс)

http://my.arbitr.ru/ http://altai.arbitr.ru/

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А02-632/2024
город Горно-Алтайск
15 октября 2024 года
Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Кириченко Е.Ф., при ведении протокола секретарем судебного заседания Шелковкиной А.С. рассмотрел в судебном заседании после перерыва материалы дела по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «АРХИ ГРУПП» (ОГРН <***>, ИНН <***>, проезд. Балтийский 1-й, д. 12, г. Барнаул, край. Алтайский) к Муниципальному автономному учреждению «Отдел капитального строительства муниципального образования «Майминский район» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Ленина, д. 24, с. Майма, р-н. Майминский, Республика Алтай)

о признании решения об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта № 0177600001022000006 от 15.04.2022 незаконным, о взыскании стоимости фактически понесенных расходов на выполнение работ в размере 1530000 рублей;

по исковому заявлению Муниципального автономного учреждения «Отдел капитального строительства муниципального образования «Майминский район» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Ленина, д. 24, с. Майма, р-н. Майминский, Республика Алтай) к обществу с ограниченной ответственностью «АРХИ ГРУПП» (ОГРН <***>, ИНН <***>, проезд. Балтийский 1-й, д. 12, г. Барнаул, край. Алтайский)

о взыскании неустойки в сумме 1257625 рублей 16 копеек,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО «Геостройизыскания» (656023, <...>), ООО «Центр Инженерных Изысканий» (656058, <...>), общества с ограниченной ответственностью «Ленком» (ОГРН <***>, <...>)

В судебном заседании после перерыва участвуют:

от ООО «АРХИ ГРУПП» – ФИО1 представитель по доверенности от 09.01.2024 сроком до 31.12.2024, диплом;

от МАУ «ОКС МО «Майминский район» – не явились, извещены; от третьих лиц – не явились, извещены.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью «АРХИ ГРУПП» (ОГРН <***>, ИНН <***>, проезд. Балтийский 1-й, д. 12, г. Барнаул, край. Алтайский) к Муниципальному автономному учреждению «Отдел капитального строительства муниципального образования «Майминский район» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Ленина, д. 24, с. Майма, р-н. Майминский, Республика Алтай) удовлетворить.

Признать решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта № 0177600001022000006 от 15.04.2022 незаконным.

Взыскать с Муниципального автономного учреждения «Отдел капитального строительства муниципального образования «Майминский район» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Ленина, д. 24, с. Майма, р-н. Майминский, Республика Алтай) в пользу общества с ограниченной ответственностью «АРХИ ГРУПП» (ОГРН <***>, ИНН <***>, проезд. Балтийский 1-й, д. 12, г. Барнаул, край. Алтайский) 1530000 (один миллион пятьсот тридцать) рублей, судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6000 (шесть тысяч) рублей.

Взыскать с Муниципального автономного учреждения «Отдел капитального строительства муниципального образования «Майминский район» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Ленина, д. 24, с. Майма, р-н. Майминский, Республика Алтай) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 28300 (двадцать восемь тысяч триста) рублей.

Требования Муниципального автономного учреждения «Отдел капитального строительства муниципального образования «Майминский район» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Ленина, д. 24, с. Майма, р-н. Майминский, Республика Алтай) к обществу с ограниченной ответственностью «АРХИ ГРУПП» (ОГРН <***>, ИНН <***>, проезд. Балтийский 1-й, д. 12, г. Барнаул, край. Алтайский) оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Республики Алтай.

Решение может быть обжаловано в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Информация о движении дела может быть получена путем использования информационного ресурса «Картотека арбитражных дел» https://kad.arbitr.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья Е.Ф. Кириченко