СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 14 июля 2020 г. по делу № А40-54216/2020

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

7596_25960991

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

г. Москва Дело № А40-54216/20

89-281

14 июля 2020 г. Арбитражный суд г.Москвы в составе: председательствующего судьи Акименко О.А.

протокол судебного заседания вел секретарь судебного заседания Аникеев А.И.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Закрытого акционерного общества «Мосинтерм»

к ответчику Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительная компания «АГАТ»

о взыскании неустойки по договору подряда № Суб-ДСЗ-194/527-ММЗ-11 от 21.11.2018 г. в размере 3 891 700 руб., госпошлины в размере 42 459 руб.

В соответствии со ст. 63 АПК РФ суд проверил полномочия лиц, явившихся в заседание.

в судебное заседание явились:

от истца: Сажнов В.П. по дов. от 27.11.2019 г. (Диплом от 131.05.2003 г.) от ответчика: Дьяков В.А. по дов. от 10.06.2020 г. (Диплом от 04.07.2003 г.)

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно- Строительная компания «АГАТ» в пользу Закрытого акционерного общества «Мосинтерм» неустойку в размере 2 417 178 (два миллиона четыреста семнадцать тысяч сто семьдесят восемь) руб. 11 коп., госпошлину в размере 42 459 (сорок две тысячи четыреста пятьдесят девять) руб. 00 коп.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О.А. Акименко