СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 15 декабря 2022 г. по делу № А15-3301/2022

Арбитражный суд Республики Дагестан (АС Республики Дагестан) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А15-3301/2022
15 декабря 2022 года
г.Махачкала

Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Оруджева Х.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» (ИНН <***>) к ООО «ПОН» (ИНН <***>)

о взыскании неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств за период с 20.03.2022 по 31.03.2022 в размере 50806,64 руб. с последующим расчетом по день фактического исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 1.1.1. государственного контракта от 20.10.2021 № 0103200008421002267,

руководствуясь статьями 110, 156, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

исковое заявление удовлетворить частично.

Взыскать с ООО «ПОН» (ИНН <***>) в пользу ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» (ИНН <***>) пени в размере 10803,19 руб. за период с 27.03.2022 по 31.03.2022 по государственному контракту от 20.10.2021 № 0103200008421002267 с последующим начислением пени со следующего дня по окончании действия моратория, введенного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта - стоимость работ ПИР) в размере 8642553,32 руб., уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта - стоимость работ ПИР) и фактически исполненных ООО «ПОН».

В удовлетворении остальной части искового заявления отказать.

Взыскать с ООО «ПОН» (ИНН <***>) в доход федерального бюджета 432,07 руб. государственной пошлины по иску.

Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и может быть обжаловано в тот же срок в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Ессентуки Ставропольского края), через Арбитражный суд Республики Дагестан.

Судья Х.В. Оруджев

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 25.02.2022 6:14:00

Кому выдана Оруджев Ханахмед Владимирович