Решение от 5 сентября 2024 г. по делу № А40-122356/2024

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

г. Москва

06 сентября 2024 год                                                         Дело № А40-122356/24-141-859


Резолютивная часть решения объявлена                                05 сентября 2024г.

Мотивированное решение изготовлено                                   06 сентября 2024г.


Арбитражный суд в составе судьи Авагимяна А.Г.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шевченко С.В.

рассмотрел дело по иску ФКУ «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной информации» (ИНН <***>)

к ООО «УНР-524 Полимертепло» (ИНН <***>)

с участием 3-го лица: временный управляющий ООО «УНР-524 Полимертепло» ФИО1 (ИНН <***>)

о взыскании 6 062 950руб. 82коп.


В судебное заседание явились:

от истца – ФИО2 по доверенности от 05.03.2024г.,

от ответчика – не явился, извещен,

от 3-го лица временный управляющий ООО «УНР-524 Полимертепло» ФИО1 – не явился, извещен, 



УСТАНОВИЛ:

ФКУ «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной информации» обратилось с исковым заявлением к ООО «УНР-524 Полимертепло» о взыскании 6 062 950руб. 82коп. процентов за пользование чужими денежными средствами по государственному контракту №РТМ-130/23 от 13.06.2023г.

Ответчик и третье лицо в заседание суда не явились, извещены надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания.

Исковое заявление рассмотрено в отсутствие представителя ответчика и третьего лица, в порядке ст. 156 АПК РФ по имеющимся в деле материалам.

Оценив материалы дела, выслушав представителя истца, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, между истцом и ответчиком заключено соглашение о расторжении государственного контракта №РТМ-130/23 от 13.06.2023г.

В соответствии с п. 2 соглашения размер авансового платежа, перечисленного заказчиком подрядчику на основании платежного поручения от 27.06.2023 № 568555, составляет 603 000 000руб. 00коп., в том числе НДС 20%.

Согласно п. 3 соглашения подрядчик обязуется перечислить денежные средства, указанные в п. 2 соглашения, на расчетный счет заказчика по реквизитам, указанным в соглашении, в течение 30 банковских дней с момента подписания настоящего соглашения. обязательства подрядчика по оплате задолженности, указанной в п. 3 настоящего соглашения, считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет заказчика.

Статьей 309 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Как следует из представленного в материалы дела поручения о перечислении на счет от 29.03.2024г., денежные средства в размере 603 000 000руб. 00коп. возвращены ответчиком с нарушением срока, установленного договором (05.03.2024г.), в связи с чем истцом заявлено требование о взыскании 6 062 950руб. 82коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 06.03.2024г. по 28.03.2024г.

В соответствии со ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Расчет процентов судом проверен, признан правильным и подлежащим удовлетворению в заявленном размере в судебном порядке.

Учитывая, что исковые требования удовлетворены, то судебные расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика в порядке ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 309, 310, 395 ГК РФ, ст. ст. 110, 123, 156, 167-170, 176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «УНР-524 Полимертепло» (ИНН <***>) в пользу Федерального казенного учреждения «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной информации» (ИНН <***>) 6 062 950руб. 82коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «УНР-524 Полимертепло» (ИНН <***>) в доход федерального бюджета РФ 53 315руб. 00коп. госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.


Судья                                                                                                          А.Г. Авагимян