Резолютивная часть решения от 10 сентября 2019 г. по делу № А14-7436/2019Арбитражный суд Воронежской области (АС Воронежской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ) г. Воронеж Дело № А14-7436/2019 «10» сентября 2019г. Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Сидоровой О.И. при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску федерального казенного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский институт Федеральной службы исполнения наказаний», г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>) к федеральному государственному унитарному предприятию «Строительно-монтажное управление № 13 Федеральной службы исполнения наказаний», Республика Мордовия, р. поселок Явас (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия «Строительно-монтажное управление № 13 Федеральной службы исполнения наказаний», Республика Мордовия, р. поселок Явас (ОГРН <***>, ИНН <***>): в пользу федерального казенного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский институт Федеральной службы исполнения наказаний», г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>) 11 689,48 руб. неустойки. в доход федерального бюджета 1 995,75руб. государственной пошлины. В остальной части иска отказать. Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый Арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Воронежской области. Судья О.И. Сидорова Суд:АС Воронежской области (подробнее)Истцы:ФКОУ ВО "Воронежский институт Федеральной службы исполнения наказаний" (подробнее)Ответчики:ФГУП СМУ-13 ФСИН России (подробнее)Судьи дела:Сидорова О.И. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
