Резолютивная часть решения от 24 августа 2017 г. по делу № А17-3385/2017

19/2017-40630(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Б.Хмельницкого, 59-б, г.Иваново, 153022

тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.ru, е-mail: info@ivanovo.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Р Е З О Л Ю Т И В Н А Я Ч А С Т Ь Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А17-3385/2017
24 августа 2017 года
г. Иваново


(резолютивная часть решения объявлена 21 августа 2017 года)

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Торговой Татьяны Евгеньевны, при ведении протокола судебного заседания секретарём с/з ФИО1, при участии в судебном заседании представителя истца ФИО2 по доверенности № 2 от 09.01.2017 года, представителя ответчика ФИО3 по доверенности от 01.08.2017 года,

рассмотрев дело, возбужденное по иску Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Свод» о взыскании неустойки за ненадлежащее исполнение государственного контракта № 472125/217 от 11.07.2016 года в размере 8 087 371 рубль 58 копеек,

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 , Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Уточненные исковые требования истца удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Свод» (юридический адрес: 153013, <...>, Литер А, помещение 1003, ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 09.02.1998 года, дата присвоения ОГРН: 22.08.2002 года) в пользу Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области (юридический адрес: 153013, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 03.12.1997 года, дата присвоения ОГРН: 22.12.2002 года) 1 471 674 рубля неустойки за ненадлежащее исполнение государственного контракта № 472125/217 от 11.07.2016 года.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Свод» (юридический адрес: 153013, <...>, Литер А, помещение 1003, ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 09.02.1998 года, дата присвоения ОГРН: 22.08.2002 года) в доход федерального бюджета 63 436 рублей 86 копеек расходов по государственной пошлине.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции

или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области.

Судья: Т.Е.Торгова