СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 2 сентября 2020 г. по делу № А41-35090/2020

Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

9_9985377

Арбитражный суд Московской области 107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-35090/2020
г. Москва
02 сентября 2020 года.
Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Березговым Р.Х.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-35090/2020 по иску Министерства строительного комплекса Московской области (ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Стройарсенал» (ОГРН <***>) о взыскании 3168861,16 руб. неустойки по контракту № 1132027 от 25.12.2018 за период с 31.05.2019 по 24.12.2019, 100 000 штрафа,

при участии в судебном заседании: согласно протоколу,

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «Стройарсенал» (ОГРН <***>) в пользу Министерства строительного комплекса Московской области (ОГРН <***>) 3268861,16 руб. неустойки по государственному контракту № 1132027 от 25.12.2018.

Взыскать с ООО «Стройарсенал» (ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 39344 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия если не подана апелляционная жалоба.

Судья П.И. Машин