Решение от 28 октября 2024 г. по делу № А06-6769/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6

Тел/факс (8512) 48-23-23, E-mail: astrahan.info@arbitr.ru

http://astrahan.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №А06-6769/2024
г. Астрахань
28 октября 2024 года
Резолютивная часть решения объявлена 21 октября 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 28 октября 2024 года.


Арбитражный суд Астраханской области в составе судьи Абдуллина Р.Р.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Яхъяевой Р.Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области «Володарская районная больница» (416170, Астраханская обл, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) о взыскании пени в размере 400 810 руб. 69 коп.., расходов по уплате государственной пошлины в размере 11 016 руб.,

при участии:

от Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области «Володарская районная больница»: ФИО2, представитель 15.10.2024 № 4221, диплом, паспорт;

от индивидуального предпринимателя ФИО1: не явился, извещен;

УСТАНОВИЛ:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Володарская районная больница» (далее – ГБУЗ АО «Володарская РБ», истец) обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – ИП ФИО1, ответчик) о взыскании пени в размере 400 810 руб. 69 коп.., расходов по уплате государственной пошлины в размере 11 016 руб.

Представитель ответчика в предварительное судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Информация о назначении предварительного судебного разбирательства размещена на официальном интернет-сайте Арбитражного суда Астраханской области (http://astrahan.arbitr.ru) 29.08.2024.

На основании части 1 статьи 136 АПК РФ предварительное судебное заседание проводится в отсутствие представителя ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте предварительного судебного заседания.

Поскольку лицами, участвующими в деле, не заявлено возражений относительно открытия судебного заседания, суд, руководствуясь пунктом 4 статьи 137 АПК РФ, завершил предварительное заседание и продолжил рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции.

В соответствии с частью 3 статьи 156 АПК РФ суд рассматривает дело в отсутствие представителя ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания определением Арбитражного суда Астраханской области от 28.08.2024 по делу №А06-6769/2024.

Представитель ГБУЗ АО «Володарская РБ» в судебном заседании поддержала правовую позицию, изложенную в исковом заявлении, просила удовлетворить исковые требования в полном объеме.

Выслушав представителя ГБУЗ АО «Володарская РБ», исследовав материалы дела, суд считает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, 03.10.2022 между ГБУЗ АО «Володарская РБ» (Заказчик) и ИП ФИО1 (Подрядчик) заключен контракт №152 на выполнение работ по благоустройству и ограждению территории фельдшерско-акушерского пункта ГБУЗ АО "Володарская РБ" по адресу: <...> а (далее – контракт от 03.10.2022 №152), предметом которого является выполнение работ по благоустройству и ограждению территории фельдшерско-акушерского пункта ГБУЗ АО "Володарская РБ" по адресу: <...> а в соответствии с локальной сметой (Приложение № 1) (далее - работы), и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется осуществить приемку выполненных работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Согласно пункту 2.1 контракта от 03.10.2022 №152 цена Контракта составляет 1 218 159,60 (один миллион двести восемнадцать тысяч сто пятьдесят девять) рублей 60 копеек, (без НДС).

В силу пункта 3.1 контракта от 03.10.2022 №152 работы, предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются Подрядчиком в соответствии с локальной сметой (Приложение № 1).

Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 30.11.2022, возможно досрочное выполнение работ.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. (пункт 6.1 контракта от 03.10.2022 №152).

В соответствии с пунктом 6.3.1 контракта от 03.10.2022 №152 в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства, обязательства, предусмотренного п.9.2.настоящего Контракта), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пунктом 6.3.2 контракта от 03.10.2022 №152 предусмотрено, что пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом (в том числе обязательства, предусмотренного п.9.2. настоящего Контракта), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Работы по контракту от 03.10.2022 №152, фактически выполнены 09.02.2024, что подтверждается актами выполненных работ КС-2.

26 апреля 2024 года между истцом и ответчиком заключено соглашение о расторжении контракта от 03.10.2022 №152 (далее - соглашение), согласно которому стороны согласовали расторгнуть контракт №152 от 03.10.2022 на выполнение работ по благоустройству и ограждению территории фельдшерско-акушерского пункта ГБУЗ АО "Володарская РБ" по адресу: <...>

Обязательства Сторон на сумму 1176897,27 (один миллион сто семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 27 копеек считать исполненными.

Освободить Стороны от исполнения договорных обязательств по контракту №152 от 03.10.2022г. на сумму 41262,33 (сорок одна тысяча двести шестьдесят два) рубля 33 копейки.

Ввиду несвоевременного выполнения работ истец начислил ответчику пени в размере 282 613 руб. 03 коп.

26 апреля 2024 года между ГБУЗ АО «Володарская РБ» (Заказчик) и ИП ФИО1 (Подрядчик) заключен контракт №149 на выполнение работ по благоустройству и ограждению территории фельдшерско-акушерского пункта ГБУЗ АО "Володарская РБ" по адресу: <...> За (далее – контракт от 26.04.2024 №149), предметом которого является выполнение работ по благоустройству и и ограждению территории фельдшерско-акушерского пункта ГБУЗ АО "Володарская РБ" по адресу: <...> За, в соответствии с локальной сметой (Приложение № 1) (далее - работы), и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется осуществить приемку выполненных работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Согласно пункту 2.1 контракта от 26.04.2024 №149 цена Контракта составляет 319 660,80 (триста девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 80 копеек (без НДС).

В силу пункта 3.1 контракта от 26.04.2024 №149 работы, предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются Подрядчиком в соответствии с локальной сметой (Приложение № 1,2).

Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 30.11.2022 г. Возможно досрочное выполнение работ.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. (пункт 6.1 контракта от 26.04.2024 №149).

В соответствии с пунктом 6.3.1 контракта от 26.04.2024 №149 в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства, обязательства, предусмотренного п.9.2.настоящего Контракта), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пунктом 6.3.2 контракта от 26.04.2024 №149 предусмотрено, что пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом (в том числе обязательства, предусмотренного п.9.2. настоящего Контракта), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Работы по контракту от 26.04.2024 №149, фактически выполнены 06.10.2023, что подтверждается актами выполненных работ КС-2.

26 апреля 2024 года между истцом и ответчиком заключено соглашение о расторжении контракта от 26.04.2024 №149 (далее - соглашение), согласно которому стороны согласовали расторгнуть контракт №149 от 03.10.2022 на выполнение работ по благоустройству и ограждению территории фельдшерско-акушерского пункта ГБУЗ АО "Володарская РБ" по адресу: Астраханская область, Володарский район, сЯблонка, ул. Молодежная, За.

Обязательства Сторон на сумму 304191,82 (триста четыре тысячи сто девяносто один) рубль 82 копейки считать исполненными.

Освободить Стороны от исполнения договорных обязательств по контракту №149 от 03.10.2022г. на сумму 15468,98 (пятнадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей 98 копеек.

Ввиду несвоевременного выполнения работ истец начислил ответчику пени в размере 47 149 руб. 73 коп.

18 ноября 2022 года между ГБУЗ АО «Володарская РБ» (Заказчик) и ИП ФИО1 (Подрядчик) заключен контракт №176 на выполнение работ по благоустройству и ограждению территории фельдшерско-акушерского пункта ГБУЗ АО "Володарская РБ" по адресу: <...> (далее – контракт от 18.11.2022 №176), предметом контракта (объектом закупки) является выполнение работ по благоустройству и ограждению территории фельдшерско-акушерского пункта ГБУЗ АО "Володарская РБ" по адресу: <...> в соответствии с локальной сметой (Приложение № 1) (далее - работы), и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется осуществить приемку выполненных работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Согласно пункту 2.1 контракта от 18.11.2022 №176 цена Контракта составляет 452 023,33 (четыреста пятьдесят две тысячи двадцать три) рубля 33 копейки (без НДС).

В силу пункта 3.1 контракта от 18.11.2022 №176 настоящим Контрактом, выполняются Подрядчиком в соответствии с локальной сметой (Приложение № 1). Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 15.12.2022 г. Возможно досрочное выполнение работ.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. (пункт 6.1 контракта от 18.11.2022 №176).

В соответствии с пунктом 6.3.1 контракта от 18.11.2022 №176 в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства, обязательства, предусмотренного п.9.2.настоящего Контракта), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пунктом 6.3.2 контракта от 18.11.2022 №176 предусмотрено, что пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом (в том числе обязательства, предусмотренного п.9.2. настоящего Контракта), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Работы по контракту от 18.11.2022 №176, фактически выполнены 02.11.2023, что подтверждается актами выполненных работ КС-2.

26 апреля 2024 года между истцом и ответчиком заключено соглашение о расторжении контракта от 18.11.2022 №176 (далее - соглашение), согласно которому стороны согласовали расторгнуть контракт №176 от 18.11.2022г. на выполнение работ по благоустройству и ограждению территории фельдшерско-акушерского пункта ГБУЗ АО "Володарская РБ" по адресу: <...>.

Обязательства Сторон на сумму 441291,50 (четыреста сорок одна тысяча двести девяносто один) рубль 50 копеек считать исполненными.

Освободить Стороны от исполнения договорных обязательств по контракту №176 от 18.11.2022г. на сумму 10371,83 (десять тысяч триста семьдесят один) рубль 83 копейки.

Ввиду несвоевременного выполнения работ истец начислил ответчику пени в размере 71 047 руб. 93 коп.

В целях досудебного урегулирования спора ГБУЗ АО «Володарская РБ» направило в адрес ИП ФИО1 претензии об уплате неустойки. Ответа на претензии не поступило.

В соответствии с пунктами 8.1-8.4 контрактов все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в арбитражный суд Астраханской области.

Неисполнение требований, изложенных в претензии, послужило основанием для обращения истца в Арбитражный суд Астраханской области с настоящим исковым заявлением.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Статья 307 ГК РФ предусматривает, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу положений статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

По правилам части 3 статьи 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Заключенный сторонами муниципальный контракт является договором подряда, и регулируется положениями параграфа 1 главы 37 «Подряд» ГК РФ, а также положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ).

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Согласно положениям статей 763, 766 ГК РФ подрядные строительные работы, проектные и изыскательские работы, предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. Государственный или муниципальный контракт должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон.

В пункте 4 статьи 753 ГК РФ указано, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 708 ГК РФ если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В силу пункта 6 статьи 753 ГК РФ Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.

Согласно статье 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, предусмотренной законом или договором.

В соответствии со статьей 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. (пункт 6.1 контрактов).

В соответствии с пунктом 6.3.1 контрактов в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства, обязательства, предусмотренного п.9.2.настоящего Контракта), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пунктом 6.3.2 контрактов предусмотрено, что пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом (в том числе обязательства, предусмотренного п.9.2. настоящего Контракта), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Работы по контракту от 26.04.2024 №149 фактически выполнены 06.10.2023, по контракту от 03.10.2022 №152 фактически выполнены 09.02.2024, по контракту от 18.11.2022 №176 фактически выполнены 02.11.2023, что подтверждается актами выполненных работ КС-2.

Ввиду несвоевременного выполнения работ истец начислил ответчику пени по контракту от 03.10.2022 №152 в размере 282 613 руб. 03 коп., по контракту от 03.10.2022 №149 в размере 47 149 руб. 73 коп., по контракту от 18.11.2022 №176 пени в размере 71 047 руб. 93 коп.

Согласно расчету истца размер пени по контракту от 03.10.2022 №152 составляет 282 613 руб. 03 коп., по контракту от 03.10.2022 №149 составляет 47 149 руб. 73 коп., по контракту от 18.11.2022 №176 пени составляет 71 047 руб. 93 коп.

Суд, проверив расчет истца, признает его верным.

На основании пункта 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В силу части 2 статьи 65 АПК РФ обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Непредставление доказательств должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированного со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент, участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 №12505/11).

В силу части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Учитывая, что факт несвоевременного выполнения работ и невыполнения работ в целом подтвержден материалами дела и не опровергнут ответчиком, принимая во внимание отсутствие доказательств уплаты суммы пени, отсутствия ходатайства о снижении размера неустойки в порядке статьи 333 ГК РФ и доказательств явной несоразмерности нарушенному обязательству, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

С учетом изложенного суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Истцом при обращении в суд с настоящим исковым заявлением уплачена государственная пошлина в размере 11 016 руб.

В силу статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) в пользу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области «Володарская районная больница» (ИНН <***>, ОГРН <***>) пени в размере 400 810 руб. 69 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 11 016 руб.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через Арбитражный суд Астраханской области.

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru»


Судья

Р.Р. Абдуллин