СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 19 мая 2022 г. по делу № А07-35710/2021

Арбитражный суд Республики Башкортостан (АС Республики Башкортостан) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

1 2111125_5671661

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-35710/21
г. Уфа
19 мая 2022 года
Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Шамсутдинова Э. Р., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по исковому заявлению

Администрации муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью Группа компания "ПРОГРЕСС" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

Третье лицо: общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Управление капитального строительства» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>)

о взыскании неустойки в размере 1 552 471 руб. 21 коп., штрафа за невыполнение работ в размере 1 030 969 руб. 13 коп., штрафа за непредоставление банковской гарантии в размере 100 000 руб., штрафа за нарушение обязательств по охране объекта в размере 100 000 руб., расходов на охрану объекта в размере 62 160 руб.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Группа компания "ПРОГРЕСС" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Администрации муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку в размере 1 552 471 руб. 21 коп., штраф за невыполнение работ в размере

1 030 969 руб. 13 коп., штраф за непредоставление обеспечения исполнения контракта в размере 100 000 руб., штрафа за нарушение обязательств по охране объекта в размере 100 000 руб., задолженность в размере 62 160 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Группа компания "ПРОГРЕСС" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 37 228 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья Э.Р. Шамсутдинов