Решение от 29 июня 2025 г. по делу № А39-10804/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ



Дело № А39-10804/2024
город Саранск
30 июня 2025 года
Резолютивная часть решения объявлена 19 июня 2025 года.

Решение в полном объеме изготовлено 30 июня 2025 года.

Арбитражный суд Республики Мордовия в составе судьи Ивченковой С.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Малкиным Я.С. и секретарем судебного заседания Артемьевой-Обманкиной Е.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску акционерного общества "Газпром газораспределение Саранск" (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Газнефть-инвест" (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании задолженности в размере 706940 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 244775 руб. 57 коп. за период с 18.10.2022 по 08.04.2025, процентов за пользование чужими денежными средствами с 09.04.2025 по день фактического исполнения обязательства по оплате,

при участии:

от истца: ФИО1 - представителя по доверенности №16 от 09.01.2023 сроком по 31.12.2025, диплом о высшем юридическом образовании  ВСА 0070738; ФИО2 - представителя по доверенности №65 от 24.08.2023 сроком до 31.12.2025, диплом о высшем юридическом образовании ВСБ 0792156 (после перерыва),

от ответчика: ФИО3 - представителя по доверенности №28/12/24 от 28.12.2024 сроком по 31.12.2025, диплом о высшем юридическом образовании ВСА 0157970 (до перерыва); ФИО4 - представителя по доверенности №03/01/2025 сроком действия по 31.12.2025, диплом о высшем юридическом образовании К №56724 (после перерыва),

установил:

акционерное общество "Газпром газораспределение Саранск" (далее – истец, исполнитель) обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Газнефть-инвест" (далее – ответчик, заявитель) о взыскании задолженности за оказанные услуги по договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения №21-02/05-ТП-9/00000000000026 от 28.12.2021 (далее - договор) в размере 8 871 244 руб. 80 коп.

Ответчик в отзыве с исковыми требованиями не согласился, указав на то, что истцом не оказан предусмотренный договором полный объем услуг по строительству (реконструкции) сети газораспределения за границами земельного участка заявителя до точки (точек) подключения, в частности не выполнены строительно-монтажные работы по фактическому технологическому присоединению, не передана проектная документация ответчику для рассмотрения и начала осуществления мероприятий по техническому присоединению в границах своего земельного участка, представленные истцом проекты не соответствуют установленным требованиям, сответственно отсутствуют основания для оплаты выполненных работ. Также указал, что проценты за пользование чужими денежными средствами если и могли быть начислены истцом, то только с даты расторжения договора №21-02/05-ТП-9/00000000000026.

До принятия решения по делу, истец указав на то, что рассматриваемый  договор расторгнут в одностороннем порядке, на основании статьи 49 АПК РФ требования уточнял (заявления от 18.03.2025, от 08.04.2025), и в окончательном варианте просил взыскать с ответчика задолженность за фактически оказанные услуги в сумме 706940 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 244775 руб. 57 коп. начисленные за период с 18.10.2022 по 08.04.2025, проценты за пользование чужими денежными средствами с 09.04.2025 по день фактического исполнения обязательства по оплате. По мнению истца, на момент расторжения договора по инициативе ответчика, им понесены фактические расходы по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренные договором, которые ответчик обязан возместить истцу.

Уточнение требований судом принято.

Из материалов дела судом установлено следующее.

28.12.2021 между АО "Газпром газораспределение Саранск" (исполнитель) ООО "Газнефть-инвест" (заявитель) и ООО "Газпром газификация" (единый оператор) заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения №21-02/05-ТП-9/00000000000026, по условиям которого исполнитель обязался осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства Модульная компрессорная установка, расположенная по адресу: 431041, Республика Мордовия, <...> (далее - объект капитального строительства) к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, или к технологически связанными с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента (далее - сеть газораспределения) с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязался обеспечить готовность сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, расположенного 431041, Республика Мордовия, <...>, кадастровый номер земельного участка 13:21:0209006:24 и оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению), а единый оператор газификации или региональный оператор газификации - обеспечить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения (далее - подключение (технологическое присоединение) (пункт 1 договора).

Согласно пунктам 2, 3 договора подключение (технологическое присоединение) осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения по форме согласно приложению № 1 (далее - технические условия), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения (далее - мероприятия по подключению (технологическому присоединению) и пуску газа составляет 2 года со дня заключения настоящего договора. Последний день срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта, считается днем подключения (технологического присоединения). В том случае, если этот день выпадает на выходной или праздничный день, днем подключения (технологического присоединения) считается следующий за ним рабочий день.

В пункте 4 договора установлены обязанности и права сторон договора, где, в том числе, установлено, что исполнитель обязан: обеспечить разработку проектной документации сети газораспределения до точки (точек) подключения (технологического присоединения) на границе земельного участка заявителе (далее-проектная документация сети газораспределения) и получить на нее положительное заключение экспертизы (если проектная документация сети газораспределения подлежит экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации); направить заявителю в течение 5 рабочих дней после окончания разработки проектной документации сети газораспределения, но не позднее дня окончания срока, равного двум третьим срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), установленных настоящим договором, информацию о расположении точки (точек) подключения (технологического присоединения) (при необходимости строительства (реконструкции) сети газораспределения в случае, если точка подключения не определена в технических условиях, предусмотренных приложением №1 к настоящему договору); направить заявителю документы и сведения, представленные в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в целях установления платы по индивидуальному проекту, в случае поступления обращения заявителя, осуществить строительство (реконструкцию) сети газораспределения за границам земельного участка заявителя до точки (точек) подключения не позднее срока предусмотренного пунктом 3 настоящего договора (при необходимости выполнения таких мероприятий), обеспечить подготовку сети газораспределения к подключению объекта капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего договора.

Согласно пункту 6 заявитель обязан надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе  выполнить возложенные на заявителя обязательства по осуществлению мероприятий по  подключению  (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка, на котором расположен присоединяемый объект капитального строительства заявителя, внести плату за подключение (технологическое присоединение) в размере и сроки, которые установлены настоящим договором.

В соответствии с пунктом 11 договора размер платы за подключение (технологическое присоединение) (далее - плата), за исключением случаев, когда размер платы устанавливается по индивидуальному проекту, определяется в соответствии с решением Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 24.11.2020 №153 "Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО "Газпром газораспределение Саранск" на 2021 год» и составляет 10 724 865 руб. 63 коп., в том числе НДС 20% 1787477 руб. 61 коп., а также стоимостью газоиспользующего оборудования и (или) прибора учета газа.

Согласно пункту 12 договора внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке:

 25 процентов платы, что составляет 2 681 216 руб. 41 коп., в том числе НДС 20% 446 869 руб. 40 коп., вносится в течение 11 рабочих дней со дня заключения настоящего договора;

25 процентов платы, что составляет 2 681 216 руб. 41 коп., в том числе НДС 20% 446 869 руб. 40 коп., вносится в течение 3 месяцев со дня заключения настоящего договора, но не позже дня фактического присоединения;

35 процентов платы, что составляет 3 753 702 руб. 97 коп., в том числе НДС 20% 625 617 руб. 16 коп., вносится в течение 1 года со дня заключения настоящего договора, но не позже дня фактического присоединения;

15 процентов платы, что составляет 1 608 729 руб. 84 коп., в том числе НДС 20% 268 121 руб. 64 коп., вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).

Стоимость согласования проектной документации сети газопотребления входит в состав платы и дополнительно заявителем не оплачивается (пункт 13).

Согласно пункту 33 договора заявитель вправе при нарушении исполнителем указанных в настоящем договоре сроков подключения (технологического присоединения) в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора.

К договору подписаны технические условия №Ю-ТУ-ТП/00000016-1, согласно которых:

исполнитель осуществляет (выбирает необходимое): проектирование и строительство (реконструкция) газопровода от существующей сети газораспределения  до точки подключения диаметром 110 мм. протяженностью 6729 м. к модульной компрессорной установки; проектирование и строительство отключающего устройства;  заявитель осуществляет (выбирается необходимое): предоставление схемы расположения сети газопотребления (с указанием длины, диаметра и материала трубы), в также размещение подключаемого газоиспользующего оборудования; строительство (реконструкцию) сети газопотребления от точки подключения до газоиспользующего оборудования по адресу: 431041, Республика Мордовия, <...>; обеспечение подключаемого объекта капитального строительства газоиспользующим оборудованием и приборами учета газа, которые  соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.  Срок действия настоящих технических условий составляет 2 гола со дня заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Дополнительным соглашением от 17 октября 2022 года к вышеуказанному договору №21-02/05-ТП-9/00000000000026 стороны пришли к соглашению, что окончательный размер платы за подключение (технологическое присоединение) по индивидуальному проекту газоиспользующего оборудования объекта на момент подписания настоящего соглашения составляет 11089056 руб., в том числе НДС 20% 1848176 руб. Стоимость разработки исполнителем проектной документации и проведения ее экспертизы (при необходимости) составляет 848 328 руб. 00 коп., в том числе НДС 20% 141388 руб.

Внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке:    

8871244 руб. 80 коп., в том числе НДС 20% 1478540 руб. 80 коп., вносится в течение 11 дней со дня утверждения платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту Республиканской службой по тарифам Республики Мордовия;

2217811 руб. 20 коп., в том числе НДС 20% 369635 руб. 20 коп., вносится в течение 11 дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).

Дополнительным соглашением от 28 декабря 2023 года к договору №21-02/05-ТП-9/00000000000026 срок выполнения мероприятий  по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства продлен до 28.12.2024.

Дополнительным соглашением от 18 сентября 2024 года к договору №21-02/05-ТП-9/00000000000026 срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства продлен до 28.12.2025.

Поскольку исполнителем выполнено обязательство по разработке проектной документации, а ответчиком не исполнено обязательство по внесению платы за подключение (технологическое присоединение) в размере и сроки, установленные договором, с целью досудебного урегулирования спора АО "Газпром газораспределение Саранск" направила ответчику претензию от 14.10.2024 №12/2508 об оплате в срок до 23.10.2024 платы за подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования в размере 8871244 руб. 80 коп. Ответчик претензию оставил без удовлетворения.

Отсутствие оплаты послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с иском.

Вместе с тем, уже в ходе судебного разбирательства, 27.01.2025 ответчиком в адрес истца было направлено письмо (получено истцом нарочно 27.01.2025 вх. №266) о расторжении рассматриваемого договора с 28.01.2025.

Исполнитель, ознакомившись с предложением ответчика о расторжении договора №21-02/05-ТП-9/00000000000026 подготовил проект соглашения о расторжении договора, в котором было указано что заявитель обязан компенсировать фактические затраты исполнителя по разработке проектной документации в размере 848328 руб., которое было направлено ответчику на подпись но последним не было подписано.

В письме от 11.02.2025 ответчик просил направить ему оригиналы разработанной проектной документации сети газораспределения до точки подключении.

АО "Газпром газораспределение Саранск" в письме от 20.02.2025 №12/385 указало, на то, что обязанность по предоставлению проектной документации ответчику в договоре не предусмотрена, а также, ссылаясь на пункт 89 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 №1547 указало на необходимость ответчиком компенсации фактически понесенных расходов в сумме 848328 руб.

Ответчик в уведомлении от 26.02.2025 известил истца об одностороннем отказе от договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства сети газораспределения №21-02/05-ТП-9/00000000000026 с 26.02.2025, которое получено истцом нарочно 26.02.2025 (входящий номер №662).  

Истец в ходе судебного разбирательств подтвердил расторжение договора с 26.02.2025, при этом просил оплатить фактически выполненные работы в рамках спорного договора и проценты за пользование денежными средствами.

Как указал истец, до расторжении договора им были выполнены взятые на себя обязательства, а именно выполнены изыскательские и проектно-сметные работы стоимостью 848328 руб. (в том числе НДС 20% 141388 руб.), в подтверждение представил: договор №FL447-110 от 05.04.2022, акт приема-передачи от 31.05.2022, платежное поручение №7055 от 24.06.2022 об оплате 485280 руб., договор №FL499 от 30.05.2022, акт приема-передачи от 30.08.2022, платежное поручение №11153 от 27.09.2022 об оплате 363048 руб.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к следующим выводам.

На основании статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Судом принято во внимание, что поскольку между сторонами по делу заключен договор на подключение к газопроводу, свобода договора ограничена специальными для данных правоотношений Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547

Согласно пункту 5 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 (далее - Правила) подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

Согласно пункту 6 этих Правил по договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

В соответствии с подпунктом "д" пункта 74 Правил заявитель обязан внести плату за подключение (технологическое присоединение) в размере и сроки, которые установлены договором о подключении.

Согласно пункту 58 Правил, в случае если мероприятия по подключению (технологическому присоединению), выполняемые заявителем, не могут быть осуществлены в срок, предусмотренный заключенным договором о подключении, срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) может быть продлен по инициативе заявителя.

В пункте 89 Правил установлено, что в случае отказа заявителя от подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения после разработки и проведения экспертизы проектной документации заявитель компенсирует исполнителю фактически понесенные им подтвержденные расходы, связанные с разработкой и проведением экспертизы проектной документации, но не более размера указанных расходов, отраженного в договоре о подключении.

Поскольку договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору возмездного оказания услуг; к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39 ГК РФ, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III Гражданского кодекса Российской Федерации) (определение Верховного Суда Российской Федерации от 19.01.2018 №310-ЭС17-11570 по делу №А62-434/2016).

В соответствии со статьей 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Согласно статье 782 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

В силу статьи 783 ГК РФ общие положения о подряде (статьи 702 - 729 ГК РФ) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

Договор оказания услуг является одним из немногих видов гражданско-правовых договоров, по которым заказчику законом предоставлено право на односторонний отказ от его исполнения и такой отказ влечет расторжение договора.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310 ГК РФ) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Законодательство исходит из права заказчика отказаться от исполнения договора подряда или возмездного оказания услуг, определяя последствия такого отказа в зависимости от того, обусловлен ли отказ нарушением обязательств со стороны подрядчика или исполнителя (статьи 715, 717, пункт 1 статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 5 статьи 453 ГК РФ у исполнителя организации возникает право на возмещение убытков за счет заявителя, ненадлежащее исполнение которым своих обязанностей привело к расторжению договора, в размере фактически понесенных расходов на исполнение договора.

В соответствии с определением Верховного Суда Российской Федерации от 01.04.2019 №308-ЭС-19-2073 фактические затраты по договору на технологическое присоединение при отсутствии нарушений со стороны заявителя и исполнителя и невозможности исполнения договора в связи с существенным изменением обстоятельств (статья 451 ГК РФ), возникших после его заключения взыскиваются сетевой организацией как расходы в соответствии со статьей 782 ГК РФ.

В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №1 (2015), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 04.03.2015 (ответ на вопрос №5), указано, что отсутствие предварительной оплаты понесенных расходов не является препятствием для реализации права заказчика на отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг на основании пункта 1 статьи 782 ГК РФ до оплаты расходов, фактически понесенных исполнителем. Односторонний отказ заказчика от исполнения договора возмездного оказания услуг не прекращает обязательства заказчика оплатить исполнителю необходимые расходы, которые он понес в счет услуг, как оказанных, так еще и не оказанных, до момента одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

В соответствии с пунктом 1 статьи 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами и (или) органами местного самоуправления.

Доказательства, обосновывающие размер фактических расходов, обязана представить в суд сетевая организация (статья 65 АПК РФ).

В определении от 24.03.2017 №304-ЭС16-16246 Верховный Суд Российской Федерации изложил правовую позицию, согласно которой убытки сетевой организации, возникшие при исполнении договора об осуществлении технологического присоединения, образуют производственные издержки, уменьшающие имущественную базу, то есть не компенсированные за счет поступившей платы за осуществление технологического присоединения. Размер расходов сетевых компаний на технологическое присоединение ограничивается тарифным органом до экономически обоснованных величин, поэтому затраты, подлежащие возмещению сетевой компании, не должны превышать стоимость услуг, рассчитанную с применением ставки тарифа.

Кроме того, неисполнение условий договора одной из сторон не должно ставить сторону в более благоприятное положение по сравнению с тем, в котором она бы находилась при условии его надлежащего исполнения. Обратное противоречило бы принципам добросовестности и необходимости обеспечения стабильности гражданского оборота.

В соответствии со статьей 23.2 Федерального закона от 31.03.1999 №69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" (далее - Закон о газоснабжении), подпункт "з" пункта 4 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 N 1021 (далее - Основные положения №1021), государственному регулированию подлежат плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям (далее - технологическое присоединение) и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину (абзац первый).

Размер платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину, устанавливаются исполнительными органами субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с методическими указаниями по расчету размера данной платы и (или) размеров данных стандартизированных тарифных ставок, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов (абзац второй).

Приказом №130 от 06.10.2022 Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия утвердила плату за подключение (технологическое присоединение) по индивидуальному проекту газоиспользующего оборудования объекта "Модульная компрессорная установка", расположенный по адресу: <...> газораспределительным сетям АО "Газпром газораспределение Саранск", стоимость расходов на разработку проектной документации составляет 706940 руб. (без НДС).

Суд установил, что подключение (технологическое присоединение) объекта ответчика не произведено в связи с односторонним отказом ответчика от исполнения договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения №21-02/05-ТП-9/00000000000026 в связи с отсутствием готовности системы газопотребления ответчика, о чем ответчик сослался в письме №16 от 04.09.2024 (невозможно приобрести модульной компрессорной установки (МКУ) по заправке автотранспортных средств компримированным природным газом (КПГ) в связи с международными санкциями; ФКУ "Поволжуправтодор" продлевает технические условия на реконструкцию подъездов к автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-5 "Урал" Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск на км 463+800 (слева) от объекта дорожного сервиса (МАЗС), расположенного на земельном участке с кадастровым номером №13:21:0209006:24 до 31.12.2026 (ранее выданные технические условия действуют до 01.12.2024) в связи с неготовностью конструкции дорожной одежды на переходно-скоростных полосах и примыканиях в пределах радиусов закруглений федеральной автодороги)).

Направив уведомление об отказе от договора, ответчик реализовал свое право на односторонний отказ от договора, предусмотренный статьей 782 ГК РФ.

Как отмечает истец, ответчик не выполнил свои обязательства ни в установленный договором срок, ни в срок установленный дополнительными соглашениями.

Между тем как указал истец, во исполнение договорных обязательств до отказа ответчика от договора он заключил договоры на выполнение изыскательских работ с обществом с ограниченной ответственностью "ГеоМир" и выполнил взятые на себя обязательства по выполнению  для ответчика проектно-сметных и изыскательских работ.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (статьи 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Из представленных документов судом установлено, что:

- 05.04.2022 истец заключил с ООО "ГеоМир" договор №FL447-110 на выполнение изыскательских работ, в соответствии с которым исполнитель обязуется по заданию заказчика выполнить изыскательские работы в соответствии с техническим заданием, заявкой на выполнение работ, а также прочими исходными данными, предоставленными заказчиком, а заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ. Сроки выполнения работ определены в техническом задании.

В силу пункта 1.4. договора работы выполняются иждивением исполнителя - из его материалов, его силами и средствами и (или) силами и средствами привлеченных им третьих лиц.

Согласно техническому заданию к указанному договору (приложение №1) подлежали выполнению работы по проведению инженерно-геодезических изысканий необходимых для проектирования объекта с указанием границ участков и получением соответствующих выписок и справок. Получить все необходимые согласовании и разрешения (раздел 10).

По акту приема-передачи выполненных работ №FL447-110/1 от 31.05.2022, ООО "ГеоМир" передало истцу выполненные изыскательские работы по линейным объектам АО "Газпром газораспределение Саранск": Газопровод-ввод к модульной компрессорной установке по адресу: Республика Мордовия, <...> стоимостью 485280 руб. (с НДС).

- 30.05.2022 истец заключил с ООО "ГеоМир" договор №FL499 на выполнение изыскательских работ, в соответствии с которым исполнитель обязуется по заданию заказчика выполнить изыскательские работы в соответствии с техническим заданием, заявкой на выполнение работ, а также прочими исходными данными, предоставленными заказчиком, а заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ. Сроки выполнения работ определены в техническом задании .

В силу пункта 1.4. договора работы выполняются иждивением исполнителя - из его материалов, его силами и средствами и (или) силами и средствами привлеченных им третьих лиц.

Согласно техническому заданию к указанному договору (приложение №1) подлежали выполнению работы по проведению инженерно-геодезических изысканий необходимых для проектирования объекта с указанием границ участков и получением соответствующих выписок и справок. Комплекс работ по разработке проектной документации, проектом предусмотреть мероприятия по технической и биологической рекультивации (при необходимости). Получить все необходимые согласования и разрешения, в том числе технические условия от эксплуатирующих организаций( раздел 9).

По акту приема-передачи выполненных работ №FL99/1 от 30.08.2022, ООО "ГеоМир" передало истцу выполненные проектно-сметные работы по строительству газопровода-ввода высокого давления к модульной компрессорной установке по адресу: Республика Мордовия, <...> стоимостью 363048 руб. (с НДС).

Оригиналы проектной документации "Подключение газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения по адресу: Республика Мордовия, <...> (шифр ТП/0000016-1-ГСН-2022) и Технического отчета по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной документации (Шифр ИГДИ-6/25.01.2022) истцом по запросу суда представлены на обозрение суду и приобщены к материалам дела.

Истец за выполненные изыскательские работы перечислил денежные средства: платежным поручением №7055 от 24.06.2022 по договору №FL447-110 перечислено в ООО "ГеоМир" 485280 руб., платежным поручением №11153 от 27.09.2022 по договору №FL499 перечислено в ООО "ГеоМир" 363048 руб.

Итого истцом оплачено за вышеуказанные работы 848328 руб. (706940 руб. + 141388 руб. (НДС)).

Указанный размер платы соответствует размеру установленному приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия №130 от 06.10.2022 и отраженному в договоре.

На день принятия решения ответчик доказательств полной или частичной оплаты взыскиваемой суммы не представил.

Таким образом, фактические расходы истца и их размер (без учета НДС) подтверждены материалами дела, поэтому 706940 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Истец, заявил требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 244775 руб. 57 коп. за период с 18.10.2022 по 08.04.2025, а также процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактической оплаты, начиная с 09.04.2025.

Согласно пункту 1 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 года № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, подлежат уплате независимо от основания возникновения обязательства (договора, других сделок, причинения вреда, неосновательного обогащения или иных оснований, указанных в Гражданском кодексе Российской Федерации).

Ответственность, установленная статьей 395 ГК РФ, подлежит применению с момента нарушения ответчиком обязательства.

По общему правилу срок наступления ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства наступает с момента, когда указанное обязательство должно быть исполнено в силу закона или договора.

Как следует из материалов дела, на заявленную к возмещению сумму задолженности по несению им расходов истец начислил ответчику предусмотренные статьей 395 ГК РФ проценты за пользование чужими денежными средствами, начиная с 18.10.2022. Дату начала начисления процентов истец обосновал пунктом 1 дополнительного соглашения к договору от 17.10.2022, указав, что первый авансовый платеж по договору (8871244 руб. 80 коп.) вноситься в течение 11 дней со дня утверждения платы за технологическое присоединение Республиканской службой по тарифам Республики Мордовия (плата утверждена приказом от 06.10.2022 №130). Требуемая к взысканию сумма, по мнению истца, в ходит в эту сумму.

Как разъяснено в пункте 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора", односторонний отказ от исполнения публичного договора, связанный с нарушением со стороны потребителя, допускается, если право на такой отказ предусмотрено законом для договоров данного вида.

Заказчик по договору об осуществлении технологического присоединения вправе отказаться от договора на основании положений статьи 782 ГК РФ (пункт 23 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №1 (2018), утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.03.2018).

Стороны в пункте 33 договора установили право заявителя при нарушении исполнителем указанных в настоящем договоре сроков подключения (технологического присоединения) в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора.

Как установлено судом, ответчик уведомлением от 26.02.2025, полученным истцом нарочно 26.02.2025 (входящий номер №662) заявил об одностороннем отказе от договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства сети газораспределения №21-02/05-ТП-9/00000000000026 с 26.02.2025.

Таким образом, договор о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства сети газораспределения №21-02/05-ТП-9/00000000000026, считается расторгнутым с 26.02.2025.

Между тем, до одностороннего расторжения договора уведомлением от 26.02.2025, стороны признавали договор действующим, что свидетельствует о наличии у сторон до этого момента обязательств, предусмотренных договором.

Ответственность, установленная статьей 395 ГК РФ, подлежит применению с момента нарушения ответчиком обязательства.

По общему правилу срок наступления ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства наступает с момента, когда указанное обязательство должно быть исполнено в силу закона или договора.

Договором от 28.12.2021 и дополнительным соглашением к нему от 14.10.2022 предусмотрено внесение платы в размере 8871244 руб. 80 коп. в течение 11 дней со дня утверждения платы за технологическое присоединение Республиканской службой по тарифам Республики Мордовия и 2217811 руб. 20 коп. в течение 11 дней со дня подписания акта о подключении (технологическом) присоединении. То есть, договором предусмотрен авансовый платеж и окончательный расчет после подключения объекта (технологического присоединения), стоимость согласованной проектной документации сети газопотребления входит в состав платы. Следовательно, договором отдельно не предусмотрен срок внесения требуемой к взысканию задолженности.

Поскольку, договор расторгнут сторонами в процессе судебного разбирательства по настоящему делу, требования истца о взыскании процентов в порядке статьи 395 ГК РФ до момента расторжения договора с 18.10.2022 по 25.02.2025 в сумме 227691 руб. 80 коп. удовлетворению не подлежат.

В связи с изложенным, требования истца о взыскании суммы процентов за пользование чужими денежными средствами подлежат удовлетворению частично в размере 17083 руб. 77 коп. с даты расторжения договора за период с 26.02.2025 по 08.04.2025.

Согласно пункту 48 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Устанавливая сумму процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на их взыскание до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). День фактического исполнения обязательства, в частности день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

Требование истца о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами начиная с 09.04.2025 по день фактического исполнения обязательства подлежит удовлетворению, с применением ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующей периоды.

При обращении с исковым заявлением в суд истцом уплачена государственная пошлина в сумме 291138 руб. по платежному поручению №11031 от 03.12.2024.

В связи с уточнением (уменьшением) истцом в ходе рассмотрения спора исковых требований, с уточненных исковых требований подлежала оплате государственная пошлина в размере 52586 руб.

На основании части 1 статьи 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины пропорционально удовлетворенным требованиям в сумме 40005 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Излишне уплаченная государственная пошлина в сумме 238552 руб. подлежит возврату истцу из федерального бюджета на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 12581 руб. относятся на истца пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Руководствуясь статьями 104, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд

р е ш и л:

иск акционерного общества "Газпром газораспределение Саранск" удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Газнефть-инвест" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу акционерного общества "Газпром газораспределение Саранск" (ОГРН <***>, ИНН <***>) задолженность в размере 706940 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 17083 руб. 77 коп. за период с 26.02.2025 по 08.04.2025, проценты за пользование чужими денежными средствами, начисляемые с 09.04.2025 по день фактической оплаты задолженности исходя из ключевых ставок Центрального Банка Российской Федерации, действующих в соответствующие периоды просрочки исполнения обязательства и судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 40005 руб.

Отказать акционерному обществу "Газпром газораспределение Саранск" в удовлетворении остальной части иска.

Расходы по уплаченной государственной пошлине в размере 12581 руб. отнести на истца.

Возвратить акционерному обществу "Газпром газораспределение Саранск" (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 238552 руб., уплаченную по платежному поручению №11031 от 03.12.2024.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.


Судья                                                                     С.А. Ивченкова