Резолютивная часть решения от 6 февраля 2019 г. по делу № А59-6040/2018

5_847158

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть)

Дело А59-6040/2018

06 февраля 2019 года г. Южно-Сахалинск

Арбитражный суд Сахалинской области в составе:

председательствующего судьи Боярской О.Н., при ведении протокола судебно- го заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Сахалинской таможни (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес регистра- ции: 693008, <...>- ная, 56) к обществу с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «Подрядчик» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес реги- страции: 308027, <...>) о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательства по контрак- ту,

при участии в судебном заседании:

представители истца ФИО2, по доверенности № 05-16/17198 от 18 декабря 2018 года (сроком действия по 31 декабря 2019 го- да), ФИО3, по доверенности № 05-16/15210 от 06 но-

ября 2018 года,

представители ответчика Смавжов Степан Александрович, по доверенности № 3 от 01 ноября 2018 года, Панковец Екатерина Александровна, по доверенности № 12/2018 от 03 декабря 2018 года,

руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса РФ,

р е ш и л :

Исковые требования Сахалинской таможни удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Проектно- строительная компания «Подрядчик» в пользу Сахалинской таможни неустой-

ку в размере 1 500 000 рублей (один миллион пятьсот тысяч рублей).

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Проектно-

строительная компания «Подрядчик» государственную пошлину в доход госу- дарства в федеральный бюджет в сумме 28 000 рублей (двадцать восемь тысяч рублей).

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области, после чего в арбитражный суд кассационной инстанции Арбитражный суд Дальневосточного округа.

Судья О.Н. Боярская