Резолютивная часть решения от 21 января 2026 г. АС Красноярского края

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

660049, <...>, https://krasnoyarsk.arbitr.ru/



РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


Именем Российской Федерации


22 января 2026 года


Дело № А33-32605/2025


Руководствуясь статьями 15, 110, 167 – 170, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

отказать в удовлетворении ходатайств публичного акционерного общества «Россети Сибирь» о рассмотрении настоящего дела по общим правилам искового производства, об установлении срока для исполнения решения суда в течение шести месяцев после вступления в законную силу.

Отказать в удовлетворении ходатайства публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о снижении размера договорной неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Исковые требования удовлетворить.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу исполнить обязательства по договору № 20.2400.2862.25 от 20.03.2025 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения объекта «Нежилая застройка (хозяйственная постройка, нежилое здание)», расположенного (который будет располагаться) по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район. Кадастровый номер земельного участка 24:04:0102001:449.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Астрон" (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку по договору № 20.2400.2862.25 от 20.03.2025 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за нарушение срока исполнения обязательства в размере 9 282,99 руб. за период с 21.09.2025 по 12.11.2025 (включительно), с 13.11.2025 по день исполнения решения суда в части осуществления технологического присоединения к электрическим сетям в размере 0,25 % за каждый день просрочки, исходя из размера платы за технологическое присоединение - 70 060,33 руб., а также 60 000 руб. судебных расходов по уплате госпошлины.

Удовлетворить ходатайство публичного акционерного общества «Россети Сибирь» о снижении судебной неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заявление общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Астрон" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании судебной неустойки удовлетворить частично.

В случае неисполнения решения суда в полном объёме по истечению одного месяца с даты вступления решения суда в законную силу взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Астрон" (ИНН <***>, ОГРН <***>) судебную неустойку за неисполнение решения суда в части осуществления технологического присоединения к электрическим сетям по договору № 20.2400.2862.25 от 20.03.2025 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по истечении одного месяца с даты вступления решения суда в законную силу до фактического исполнения решения суда в размере 2 000 рублей за каждый календарный день просрочки.

В остальной части в удовлетворении требования о взыскании судебной неустойки отказать.

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней после его принятия, а в случае составления мотивированного решения – в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме, путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии резолютивной части решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. Лица, участвующие в деле, вправе в течение 5 дней со дня размещения резолютивной части решения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.

Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде апелляционной инстанции выдается только по заявлению взыскателя.


Судья

ФИО1