СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 19 сентября 2019 г. по делу № А57-19110/2019

Арбитражный суд Саратовской области (АС Саратовской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

312/2019-174562(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-19110/2019
город Саратов
19 сентября 2019 года
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 177, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Строительная компания «Система» (ИНН <***>, ОГРН <***>), город Саратов в пользу Федерального государственного бюджетного учреждения «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория» (ОГРН <***> ИНН <***>), город Саратов неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств по государственному контракту № 6-18 от 22.08.2018 за период с 21.11.2018 по 24.06.2019 в размере 372 211 руб. 86 коп., судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 30 683 руб.

В удовлетворении исковых требований Федерального государственного бюджетного учреждения «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория» в остальной части – отказать.

Возвратить Федеральному государственному бюджетному учреждению «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория» (ОГРН <***> ИНН <***>), город Саратов из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 925 руб., уплаченную платежным поручением № 797819 от 30.07.2019.

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Исполнительный лист выдать взыскателю после вступления решения в законную силу.

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в апелляционную или кассационную инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35 раздела VI

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Соответствующая жалоба подается через принявший решение в первой инстанции арбитражный суд.

Направить копии решения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья А.В. Кузьмин