Резолютивная часть решения от 13 апреля 2025 г. по делу № А33-2487/2025Арбитражный суд Красноярского края (АС Красноярского края) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 14 апреля 2025 года ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края Иск удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Витим» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Новоангарский обогатительный комбинат» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 2 576 451 руб. 20 коп., в том числе: 695 040 руб. 03 коп. задолженности, 1 623 022 руб. 30 коп. неустойки, 250 000 руб. штрафа, 8 388 руб. 87 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 13.01.2025, а также проценты за пользование чужими денежными средствами, подлежащие начислению на сумму задолженности в размере 695 040 руб. 03 коп., начиная с 14.01.2025, рассчитанные по ключевой ставке Банка России, действующей в соответствующие периоды просрочки, по день фактической оплаты задолженности, взыскать 102 294 руб. расходов по уплате государственной пошлины. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края. Судья И.С. Нечаева Суд:АС Красноярского края (подробнее)Истцы:ООО "Новоангарский обогатительный комбинат" (подробнее)Ответчики:ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВИТИМ" (подробнее)Судьи дела:Нечаева И.С. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
