Резолютивная часть решения от 26 марта 2026 г. АС Республики Хакасия

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ)


27 марта 2026 года Дело № А74-703/2026

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи П.В. Лобынцева рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения города Абакана «Архитектура и градостроительство» (ИНН <***> ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Дорожностроительное предприятие «Аполлон» (ИНН <***> ОГРН <***>) о взыскании 121 297 руб. 20 коп. неустойки, исчисленной за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту от 17.03.2025 № 5А/25пс (с учетом заявления об уменьшении исковых требований).

Руководствуясь статьями 102, 170, 228, 229, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

1. В удовлетворении исковых требований отказать.

2. Возвратить муниципальному казенному учреждению города Абакана «Архитектура

и градостроительство» из федерального бюджета 391 руб. государственной пошлины,

излишне уплаченной по платежному поручению от 20.01.2026 № 118350.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано путём подачи апелляционной жалобы в Третий

арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его

принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в

полном объёме.

Жалоба подается через Арбитражный суд Республики Хакасия.


Судья П.В. Лобынцев

Данные, необходимые для идентификации: