Резолютивная часть решения от 2 марта 2020 г. по делу № А76-37767/2019

Арбитражный суд Челябинской области

454000 г. Челябинск ул. Воровского, 2 Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А76-37767/2019
г. Челябинск
02 марта 2020 года
Судья Арбитражного суда Челябинской области Ефимов А. В., при ведении протокола судебного заседания секретарем Беленькой Я. С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью «Евразия Ойл», ОГРН 1187456011918, г. Челябинск,

к Обществу с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительная компания «УРАЛЭНЕРГО», ОГРН 1164756138630, г. Челябинск,

о взыскании неустойки за период с 14.05.2019 по 27.08.2019 в сумме 658 644 руб. 72 коп,

Руководствуясь ст. 110, 167, 168, 176 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Ходатайство Общества с ограниченной ответственностью «Дорожно- строительная компания «УРАЛЭНЕРГО», ОГРН 1164756138630, г. Челябинск, о применении ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации удовлетворить, исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Дорожно- строительная компания «УРАЛЭНЕРГО», ОГРН 1164756138630, г. Челябинск, в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Евразия Ойл», ОГРН 1187456011918, г. Челябинск, неустойку за период с 14.05.2019 по 27.08.2019 в сумме 53 480 руб. 36 коп, а также 19 799 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Евразия Ойл», ОГРН 1187456011918, г. Челябинск, из федерального бюджету уплаченную платежным поручением № 142 от 29.08.2019 государственную пошлину в сумме 2 875 руб.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Челябинской области.

Судья А. В. Ефимов