СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 10 августа 2020 г. по делу № А39-4521/2020

Арбитражный суд Республики Мордовия (АС Республики Мордовия) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг

23/2020-38327(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А39-4521/2020
город Саранск
10 августа 2020 года
Арбитражный суд Республики Мордовия в составе судьи

Кечуткиной И.А., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Маркиной К.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества "Проектный институт "Мордовагропромпроект" (ОГРН 1021300978764, ИНН 1326034134)

к государственному казенному учреждению "Управление капитального строительства Республики Мордовия" (ОГРН 1021300973781, ИНН 1326134450)

о взыскании задолженности в сумме 14115 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 1297 руб. 10 коп.,

при участии в заседании: от истца: Пономаревой О.Е., представителя, доверенность от 13.01.2020,

от ответчика: Плигузовой М.И., представителя, доверенность № 10/20 от 14.01.2020,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

р е ш и л:

взыскать с государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия" (ОГРН 1021300973781, ИНН 1326134450, 430005, Республика Мордовия, г.Саранск,

ул.Коммунистическая, д.33, корп.3, оф.222, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 17.09.2002) в пользу акционерного общества "Проектный институт "Мордовагропромпроект" (ОГРН 1021300978764, ИНН 1326034134, 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Большевистская, д.60, 6 этаж, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 28.10.2002) задолженность в сумме 14115 руб., неустойку за период с по 23.01.2020 по 28.07.2020 в сумме 375 руб. 93 коп., всего ‒ 14490 руб. 93 коп.

Взыскать с государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия" (ОГРН 1021300973781, ИНН 1326134450, 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.33, корп.3, оф.222, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 17.09.2002) в пользу акционерного общества "Проектный институт "Мордовагропромпроект" (ОГРН 1021300978764, ИНН 1326034134, 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Большевистская, д.60, 6 этаж, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 28.10.2002) неустойку, начисленную на задолженность в сумме 14115 руб. в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, за каждый день просрочки, начиная с 29.07.2020 по день фактической уплаты долга.

Взыскать с государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия" (ОГРН 1021300973781, ИНН 1326134450, 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.33, корп.3, оф.222, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 17.09.2002) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 2000 руб.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья И.А. Кечуткина Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 28.07.2020 11:15:01

Кому выдана Кечуткина Ирина Александровна