Решение от 9 ноября 2018 г. по делу № А43-34242/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Резолютивная часть

Дело №А43-34242/2018

г.Нижний Новгород 09 ноября 2018 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Беляниной Евгении Владимировны (шифр 37-1745),

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело

по иску общества с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительная компания "Сэлв" (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Промвентиляция" (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 290 873 руб. 17 коп.,

без вызова сторон,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительная компания "Сэлв" обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Промвентиляция" о взыскании 290 873 руб. 17 коп., в том числе:

- 200 000 руб. неотработанного аванса по договору от 07.12.2016 №49 (платежное поручение от 16.12.2016 №432 с назначением платежа «предварительная оплата за материалы по договору от 07.12.2016 №48/16»; уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора от 07.12.2016 №49, направленное ответчику 25.07.2018),

- 90 873 руб. 17 коп. договорной неустойки за период с 01.02.2017 по 25.07.2018 с учетом ограничения, предусмотренного пунктом 10.4 договора от 07.12.2016 №49.

Принимая во внимание то, что доказательств перечисления аванса по договору от 07.12.2016 №49 истцом, несмотря на предложение суда (определение суда от 06.09.2018), так и не представлено (в платежном поручении от 16.12.2016 №432 имеется ссылка на иной договор; доказательств уточнения назначения платежа в материалах дела не имеется), суд, руководствуясь статьями 110, 167-171, 180-182, 228-229, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Промвентиляция" (ОГРН <***>, ИНН <***>; зарегистрировано 19.04.1995 Нижегородской регистрационной палатой; <...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительная компания "Сэлв" (ОГРН <***>, ИНН <***>; зарегистрировано 18.04.2008 Инспекцией ФНС России по Автозаводскому району г.Н.Новгорода; <...>) 90 873 руб. 17 коп. неустойки, 2 751 руб. 05 коп. государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Мотивированное решение составляется по заявлению лица, участвующего в деле. Заявление о составлении мотивированного решения может быть подано в Арбитражный суд Нижегородской области в течение 5 дней со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Арбитражного суда Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и вступает в законную силу по истечении 15 дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае составления мотивированного решения оно вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы. В случае подачи апелляционной жалобы настоящее решение, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Исполнительный лист выдать после вступления настоящего решения в законную силу. Исполнительный лист до истечения срока на обжалование настоящего решения в апелляционном порядке выдать по заявлению взыскателя.

Настоящее решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в срок, не превышающий 15 дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения - со дня принятия решения в полном объеме. Настоящее решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в том же порядке и только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья Е.В.Белянина