Резолютивная часть решения от 20 августа 2018 г. по делу № А40-167136/2017

51_19775865

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(в порядке статьи 176 АПК РФ)

Дело № А40-167136/17-51-1543
21 августа 2018 года
город Москва


Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Козленковой О.В., единолично,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Федерального агентства воздушного транспорта (ОГРН 1047796301002)

к закрытому акционерному обществу «Камский трест по строительству автомобильных дорог и аэродромов» (ОГРН <***>)

о взыскании по договору строительного подряда № 0373100090913000056 от 11 сентября 2014 года неустойки в размере 677 059 руб. 75 коп.,

третье лицо – Федеральное государственное унитарное предприятие «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»,

при участии: от истца – ФИО2 по дов. № Д-14.3/168 от 28 декабря 2017 года; от ответчика – ФИО3, по дов. № 44 от 02 августа 2018 года;

от третьего лица – ФИО2 по дов. № 533-д от 13 октября 2017 года; ФИО4, по дов. № 448-д от 20 августа 2018 года;

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с закрытого акционерного общества «Камский трест по строительству автомобильных дорог и аэродромов» в пользу Федерального агентства воздушного транспорт по договору строительного подряда № 0373100090913000056 от 11 сентября 2014 года неустойку в размере 163 622 руб. 81 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с закрытого акционерного общества «Камский трест по строительству автомобильных дорог и аэродромов» в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 3 997 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О.В. Козленкова