Решение от 16 ноября 2017 г. по делу № А56-21439/2017

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-21439/2017
17 ноября 2017 года
г.Санкт-Петербург


Резолютивная часть решения объявлена 09 ноября 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 17 ноября 2017 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Сергеева О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "Транснефть - Балтика" (адрес: Россия 195009, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, наб АРСЕНАЛЬНАЯ 11/ЛИТЕР А, ОГРН: 1024700871711);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Строй-Трейд" (адрес: Россия 607661, г КСТОВО, НИЖЕГОРОДСКАЯ обл КСТОВСКИЙ р-н, ул ШОХИНА НА БАЗЕ СМУ-1, ОГРН: 1065250028205);

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "Стройпромсервис" (адрес: Россия 172790, РАЙОН ПЕНОВСКИЙ, ПОСЕЛОК ОХВАТ, ОБЛАСТЬ ТВЕРСКАЯ, УЛ. Л.ЧАЙКИНОЙ, 5, ОГРН: 1096913000777)

о взыскании 5 085 044 руб. 99 коп.

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 08.12.2016

- от ответчика: ФИО3 по доверенности от 03.07.2017

- от третьего лица: не явился, извещен

установил:

ООО "Транснефть - Балтика" после уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ просит взыскать с ООО "Строй-Трейд" 8 644 576 руб. 48 коп. неустойки по контракту № 572/100-03-01-02/16 от 09.03.2016 по состоянию на 21.12.2016.

Ответчик в отзыве признал факт нарушения срока выполнения работ. Просит уменьшить неустойку до двукратной ставки рефинансирования Банка России – 1 574 604 руб. 10 коп.

Судом установлено:

Между сторонами был заключен контракт № 572/100-03-01-02/16 от 09.03.2016 на выполнение работ по обустройству трассы магистрального трубопровода в охранной зоне.

Срок выполнения работ – 31.10.2016.

В указанный срок ответчик-подрядчик работы истцу-заказчику не сдал.

В соответствии с п.27.1.2 контракта в случае задержки подрядчиком завершения работ по объекту, подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в размере 0,3% договорной цены за каждый день просрочки, но не более 20% от договорной цены, а также компенсировать заказчику дополнительные затраты, связанные с задержкой завершения работ. По состоянию на 21.12.2016 размер неустойки составляет 8 644 576 руб. 48 коп.

Суд считает, что подлежащая взысканию неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательств и на основании ст.333 ГК РФ с учетом ходатайства ответчика уменьшает ее до 2 000 000 руб. 00 коп.

Расходы по государственной пошлине относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строй-Трейд" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Транснефть - Балтика" 2 000 000 руб. 00 коп. неустойки и 48 425 руб. 23 коп. расходов по государственной пошлине.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.