СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 26 июля 2021 г. по делу № А40-67653/2021

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

14_29371584

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-67653/21-14-486
26 июля 2021 года
г. Москва

Арбитражный суд города Москвы в составе

Председательствующего - судьи Лихачевой О.В. Судьей единолично

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Елиной А.С., с использованием средств аудиозаписи

рассмотрел дело по исковому заявлению ООО "ГЕРМЕС-СЕРВИС" (ОГРН 105616702784)

к ответчику Дирекция по строительству в Южном Федеральном округе УКС 7 службы ФСБ РОССИИ в лице Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ОГРН 1037700012613)

3-е лицо не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: ООО "ППМ-СТРОИТЕЛЬСТВО" (ОГРН 1087746823867)

о взыскании 761 328 руб.

в судебное заседание явились:

от истца – Щепеткова Е.С. по доверенности от 13.01.2021г. в судебное заседание не явились:

от ответчика: Дирекция по строительству в Южном Федеральном округе УКС 7 службы ФСБ РОССИИ в лице Федеральной службы безопасности Российской Федерации – извещен;

от третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора: ООО "ППМ-СТРОИТЕЛЬСТВО" – извещен;

РЕШИЛ:

Взыскать с Дирекции по строительству в Южном Федеральном округе УКС 7 службы ФСБ РОССИИ в лице Федеральной службы безопасности Российской Федерации в пользу ООО "ГЕРМЕС-СЕРВИС" (ОГРН 105616702784) 455 328руб. – неустойки, 19 800руб. – оплату по страховым полюсам, 17 404,02руб. – оплаченной неустойки, 4 951руб. – денежные средства по обязательным платежам, 30 000руб. – расходов на оплату услуг представителя, 30 227руб. – государственной пошлины и 50 180руб. – судебных расходов.

В остальной части требования о возмещении расходов на оплату услуг представителя отказать.

Расторгнуть договор на оказание услуг по эксплуатации ОПО № 01/10-17 от 02.10.2017г., заключенный между Дирекция по строительству в Южном Федеральном округе УКС 7 службы ФСБ РОССИИ в лице Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ОГРН 1037700012613), ООО "ППМ-СТРОИТЕЛЬСТВО" (ОГРН 1087746823867) и ООО "ГЕРМЕС-СЕРВИС" (ОГРН 105616702784).

В удовлетворении требования об обязании Дирекции по строительству в Южном Федеральном округе УКС 7 службы ФСБ РОССИИ в лице Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ОГРН 1037700012613) перерегистрировать ОПО в гос. реестре Ростехнадзора на иную эксплуатационную организацию отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) в Девятый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Московского округа путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Судья: О.В. Лихачева