Резолютивная часть решения от 25 августа 2020 г. по делу № А29-15711/2019

Арбитражный суд Республики Коми (АС Республики Коми) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



143/2020-67516(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


Дело № А29-15711/2019
25 августа 2020 года
г. Сыктывкар



Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Онопрейчук И.С.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «ГСП-Склад» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная компания» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>)

о взыскании неосновательного обогащения, пеней, процентов за пользование чужими денежными средствами, расходов по уплате государственной пошлины

и по встречному иску

общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная компания»

(ИНН: <***>, ОГРН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «ГСП-Склад»

(ИНН: <***>, ОГРН: <***>) о взыскании долга, процентов за пользование чужими денежными средствами,

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:


Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная компания» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ГСП-Склад» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) 55 847 руб. 18 коп. пеней, 1 309 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ГСП-Склад» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в доход федерального бюджета 66 руб. государственной пошлины.

Встречное исковое заявление удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ГСП-Склад» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная компания» (ИНН: <***>,

ОГРН: 1161101053409) 410 997 руб. 80 коп. долга, 62 262 руб. 62 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные за каждый день просрочки на сумму долга в размере 410 997 руб. 80 коп., начиная с 26.08.2020 по день фактической оплаты долга, исходя из ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действовавшей в соответствующие периоды, а также 12 180 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Произвести зачет исковых требований и встречных исковых требований, взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ГСП-Склад» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная компания» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) 417 413 руб. 24 коп. задолженности, проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные за каждый день просрочки на сумму долга в размере 410 997 руб. 80 коп., начиная с 26.08.2020 по день фактической оплаты долга, исходя из ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действовавшей в соответствующие периоды, а также 10 871 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу.

Разъяснить, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд (г. Киров) с подачей жалобы (в том числе в электронном виде) через Арбитражный суд Республики Коми в месячный срок со дня изготовления в полном объеме.

Судья И.С. Онопрейчук

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 05.08.2019 7:38:37

Кому выдана Онопрейчук Ирина Сергеевна



Суд:

АС Республики Коми (подробнее)

Истцы:

ООО "Сгк-Склад" (подробнее)

Ответчики:

ООО "РЕМОНТНО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (подробнее)

Иные лица:

представитель Рогоза В.В. (подробнее)

Судьи дела:

Онопрейчук И.С. (судья) (подробнее)