Резолютивная часть решения от 24 мая 2017 г. по делу № А40-8410/2017

900001332_15987668

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-8410/17-91-79
г. Москва
24 мая 2017 года
Арбитражный суд в составе судьи Шудашовой Я.Е.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Байкуловым О.Р. рассмотрел в судебном заседании дело по иску

Акционерного общества «Монолитное Строительное Управление-1» (ОГРН 1037745000633, ИНН 7745000111, дата регистрации от 05.02.2003, 140005, Московская обл., Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А, эт.11, пом.19)

к Обществу с ограниченной ответственностью «СУ-91 Инжспецстрой» (ОГРН 1147746524617, ИНН 7743926034, дата регистрации от 07.05.2014, 125373, г. Москва, Походный проезд, д.5, стр.11, комн.9)

о взыскании пени в размере 17 051 367,12 руб. за нарушение сроков начала и окончания выполнения работ по договору на выполнение субподрядных работ № 712-СМР от 02.06.2015г.

и по встречному иску.

В судебное заседание явились: от истца – Тё В.В. доверенность б/н от 17.08.2016 г. от ответчика – Авдеева Ю.Е. доверенность № 2 от 11.01.2017 г.

Р Е Ш И Л :

Первоначальный иск удовлетворить в части.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СУ-91 Инжспецстрой» (ОГРН 1147746524617, ИНН 7743926034, дата регистрации от 07.05.2014, 125373, г. Москва, Походный проезд, д.5, стр.11, комн.9) в пользу Акционерного общества «Монолитное Строительное Управление-1» (ОГРН 1037745000633, ИНН 7745000111, дата регистрации от 05.02.2003, 140005, Московская обл., Люберецкий район, г.

Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А, эт.11, пом.19) неустойку в размере 75.000 (Семьдесят пять тысяч) руб.; расходы по оплате государственной пошлины в размере 11 334 (Одиннадцать тысяч триста тридцать четыре) руб.; в остальной части требований отказать.

Возвратить Акционерному обществу «Монолитное Строительное Управление1» из федерального бюджета государственную пошлину в размере 96 923 руб.

Встречный иск удовлетворить в части

Взыскать с Акционерного общества «Монолитное Строительное Управление-1» (ОГРН 1037745000633, ИНН 7745000111, дата регистрации от 05.02.2003, 140005, Московская обл., Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А, эт.11, пом.19)в пользу Общества с ограниченной ответственностью «СУ-91 Инжспецстрой» (ОГРН 1147746524617, ИНН 7743926034, дата регистрации от 07.05.2014, 125373, г. Москва, Походный проезд, д.5, стр.11, комн.9) задолженность в размере 2 374 012 (Два миллиона триста семьдесят четыре тысячи двенадцать) руб. 40 коп.; расходы по оплате государственной пошлины в размере 34 870 (Тридцать четыре тысячи восемьсот семьдесят) руб.; в остальной части отказать.

Зачесть встречные однородные требования.

Взыскать с Акционерного общества «Монолитное Строительное Управление-1» (ОГРН 1037745000633, ИНН 7745000111, дата регистрации от 05.02.2003, 140005, Московская обл., Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А, эт.11, пом.19)в пользу Общества с ограниченной ответственностью «СУ-91 Инжспецстрой» (ОГРН 1147746524617, ИНН 7743926034, дата регистрации от 07.05.2014, 125373, г. Москва, Походный проезд, д.5, стр.11, комн.9) денежные средства в размере 2 299 012 (Два миллиона двести девяносто девять тысяч двенадцать) руб. 40 коп.; расходы по оплате государственной пошлины в размере 23 536 (Двадцать три тысячи пятьсот тридцать шесть) руб.

Возвратить Акционерному обществу «Монолитное Строительное Управление1» из федерального бюджета государственную пошлину в размере 96 923 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: Шудашова Я.Е.