Резолютивная часть решения от 29 ноября 2018 г. по делу № А73-13511/2018

98/2018-166904(1)

Арбитражный суд Хабаровского края г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

резолютивная часть

дело № А73-13511/2018
г. Хабаровск
29 ноября 2018 года
Арбитражный суд в составе судьи Л.А. Збарацкой

при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1

рассмотрев в заседании суда дело по иску федерального казенного предприятия «Аэропорты Дальнего Востока» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>; место нахождения: <...> Ю Чена, 37)

к федеральному государственному унитарному предприятию «Главное военно-строительное управление № 7» (ОГРН: <***>; ИНН: <***>; место нахождения: 125212, <...>)

об обязании исполнить обязательства согласно перечню, указанному в уведомлении от 09.07.2018 № 64/2983 в срок до 01.11.2018

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2, действующего по доверенности от 21.06.2018 № 38/18 (до перерыва), ФИО3, действующего по доверенности от 13.06.2018 № 34/18 (после перерыва),

от ответчика – ФИО4, действующего по доверенности от 16.01.2018 № 24 (до перерыва).

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л Иск удовлетворить.

Обязать федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление № 7» (ОГРН: <***>; ИНН: <***>; место нахождения: 125212, <...>) до 01 декабря 2019 в соответствии с государственным контрактом от 24.08.2015 № 242/15 выполнить следующие работы: искусственная взлетно- посадочная полоса-1 (реконструкция), искусственная взлетно-посадочная полоса-1 (удлинение), рулежная дорожка-1, рулежная дорожка-2, перрон, здание контрольно-пропускного пункта, ограждение аэродрома, тепловая подстанция-1, тепловая подстанция-2, метеообслуживание, патрульная дорога, гараж, светосигнальное оборудование, станция водоподготовки, резервуары противопожарного запаса воды, вертикальная планировка и благоустройство служебно-технической территории, модульно-блочная котельная 5.22Мвт на угольном топливе со складом угля и золы, склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) емк. 110 куб.м., контрольно- пропускной пункт ГСМ, наружные сети теплоснабжения, технические средства охраны аэропорта (ТСО), водостоки с локальными очистными сооружениями, наружные сети хозяйственно-питьевого водоснабжения, наружные сети противопожарного водоснабжения, электрические сети 0,4/0,23 ТСО, электрические сети 0,4/23 от ТП-1 и ТП-2, электрические сети 6 кВ, наружное освещение склада ГСМ, топливозаправочной станции, линии связи.

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 7» (ОГРН: <***>; ИНН: <***>; место нахождения: 125212, <...>) в пользу федерального казенного предприятия «Аэропорты Дальнего Востока» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>; место

нахождения: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 37) неустойку в размере 90 528 491 руб. 04 коп., судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины в размере 6 000 руб.

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 7» (ОГРН: <***>; ИНН: <***>; место нахождения: 125212, <...>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 200 000 руб.

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 7» (ОГРН: <***>; ИНН: <***>; место нахождения: 125212, <...>) в пользу федерального казенного предприятия «Аэропорты Дальнего Востока» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>; место нахождения: <...> Ю Чена, 37) неустойку с 02 декабря 2019, исходя из размера 41 000 руб. за каждый день просрочки исполнение решения по делу № А73-13511/2018 (в части обязания выполнить работы) по день его фактического исполнения.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья Л.А. Збарацкая