СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 23 сентября 2022 г. по делу № А28-1903/2022

Арбитражный суд Кировской области (АС Кировской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

28/2022-140346(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102

http://kirov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А28-1903/2022
г.Киров
23 сентября 2022 года
Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Прозоровой Е.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев дело по исковому заявлению

индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН: <***>, ОГРНИП: <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Железно Ижевск» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, адрес: 426011, <...>, помещ.19)

о взыскании 728 120 рублей 01 копейки и встречное требование о взыскании 5 110 520, 65 рублей, при участии в судебном заседании представителей: истца-Останиной М.А., по доверенности от 17.02.2022,

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Железно Ижевск» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН: <***>, ОГРНИП: <***>) неустойку в размере 143 539,45 (сто сорок три тысячи пятьсот тридцать девять) рублей 45 копеек, в остальной части иска отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН: <***>, ОГРНИП: <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 11 366 (одиннадцать тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Железно Ижевск» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 3 591 (три тысячи пятьсот девяносто один) рубль 00 копеек.

Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН: <***>, ОГРНИП: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Железно Ижевск» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) неустойку в размере 1 157 804,89 (один миллион сто пятьдесят семь тысяч восемьсот четыре) рубля 89 копеек, в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек, в остальной части иска отказать.

Произвести зачет, в результате которого взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН: <***>, ОГРНИП: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Железно Ижевск» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) денежную сумму 1 025 265,44 (один миллион двадцать пять тысяч двести шестьдесят пять) рублей 44 копейки.

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок в соответствии со статьями 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кировской области.

Судья Прозорова Е.Ю.

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 16.12.2021 9:03:10

Кому выдана ПРОЗОРОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА