Решение от 18 ноября 2020 г. по делу № А67-6591/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А67- 6591/2020
г. Томск
18 ноября 2020 года.
Резолютивная часть решения объявлена 17 ноября 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 18 ноября 2020 года.

Арбитражный суд Томской области в составе судьи С.Г. Аксиньин С. Г.

при ведении протокола заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Томская проектно-строительная компания «Горизонт» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Томская траспортно-строительная компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 15 429 961,62 руб.

при участии в заседании:

от истца – ФИО2 по доверенности от 12.12.2018, диплом ДВС 1325459,

от ответчика – без участия (извещен),

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «Томская проектно-строительная компания «Горизонт» обратился в арбитражный суд с иском, уточненным в порядке ст. 49 АРК РФ, к обществу с ограниченной ответственностью «Томская траспортно-строительная компания» о взыскании 13 407 922,90 руб. основной задолженности, 2 022 038,72 руб. пени за просрочку выполнения работ за период с 02.08.2018 по 21.07.2020.

В обоснование заявленных требований истец сослался на уклонение ответчика от возврата неотработанного по договорам субподряда аванса.

Определением 31 августа 2020 года исковое заявление принято для рассмотрения в порядке упрощенного производства.

Определением от 25 сентября 2020 года суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, своего представителя в судебное заседание не направил, отзыв на иск не представил.

Дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика по правилам статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель истца поддержала заявленные требования.

Заслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

ООО «ТПСК «Горизонт» (генподрядчиком) и ООО «ТТСК» (субподрядчиком) заключен договор субподряда № 16-04/18 от 16.04.2018, в соответствии с которым субподрядчик, принимает на себя обязательство своими и (или) привлеченными силами и средствами выполнить комплекс строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта - помещения административного здания ФГКУ «УВО ВИГ России по Томской области» расположенные по адресу: <...>, в соответствии с нормами действующего законодательства и в соответствии с технической документацией (приложение № 1 к договору субподряда), определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметным расчетом (приложение № 2 к договору субподряда), определяющей иену работ, являющимися неотъемлемой частью Договора субподряда, и передать результат выполненных работ Генподрядчику (далее - Работы) в сроки, указанные в разделе 4 Договора субподряда, являющемся неотъемлемой частью договора субподряда. Генподрядчик принимает надлежащим образом выполненные Субподрядчиком работы и оплачивает их в порядке и сроки, предусмотренные договором субподряда.(л.д. 108-115 т.1)

Цена договора субподряда и порядок расчетов согласованы сторонами в раздел 2 договора, цена договора субподряда в соответствии с сметным расчетом (Приложение № 2 к Договору субподряда) составляет 3 200 000 руб., без НДС - 18% .(п. 2.1 договора)

Согласно п. 2.6. договора оплата производится в следующем порядке: генподрядчик оплачивает аванс в размере 70% от цены Договора субподряда что составляет 2 240 000 руб., в течении 10 (десяти) календарных дней с даты подписания договора субподряда, на основании выставленного Субподрядчиком счёта на оплату аванса, оплата производится на расчётный счёт Субподрядчика или наличными средствами в кассу Субподрядчика.

Окончательный расчёт в размере 30% от стоимости договор субподряда производится в течение 60 (тридцати) календарных дней после полного выполнения работ в соответствии с объемом Договора субподряда, с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), предоставления Субподрядчиком документов, предусмотренных Договором субподряда, на основании выставленного Субподрядчиком счета. (п. 2.10. договора)

В соответствии с п. 3.3 договора срок выполнения работ - не позднее 01августа 2018 года.

ООО «ТПСК «Горизонт» осуществило оплату (аванс) в размере 2 240 000 руб., что подтверждается представленными в материалы дела приходными кассовыми ордерами.(л.д.2-22 т.2)

ООО «ТТСК» выполнило работы на сумму 956 042,82 руб., что подтверждается актом о приемке выполненных работ № 1 от 30.07.2018., соответствующей справкой о стоимости выполненных работ и затрат (л.д. 140-152 т.1, л.д. 1 т.2)

Работы на сумму 1 283 957,18 руб. ООО «ТТСК» не выполнены.

ООО «ТПСК «Горизонт» (генподрядчиком) и ООО «ТТСК» (субподрядчиком) заключен договор субподряда № 17-10/18 от 17.10.2018, в соответствии с которым генподрядчик поручает, а субподрядчик обязуется собственными силами выполнить общестроительные работы. Гальваническое производство, АО "НПЦ "Полюс"" <...>, в соответствии с Договором субподряда. Локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к договору субподряда), Техническим заданием (Приложение №2 к договору субподряда), передать результат работ Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять результат работ и оплатить его.(л.д. 59-65 т.1)

Цена договора субподряда и порядок расчетов согласованы сторонами в раздел 2 договора, цена договора субподряда в соответствии с сметным расчетом (Приложение № 2 к Договору субподряда) составляет 2 800 000, без НДС - 18% .(п. 2.1 договора)

Согласно п. 2.3 договора оплата по производится в следующем порядке: Генподрядчик оплачивает аванс в размере 70% от цены Договора субподряда что составляет 1 960 000 руб. течении 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора субподряда, на основании выставленного Субподрядчиком счёта на оплату аванса, оплата производится на расчётный счёт Субподрядчика или наличными средствами в кассу Субподрядчика .

Оплата в размере 30% от стоимости Договор субподряда производится в течение 60(тридцати) календарных дней после полного выполнения работ в соответствии с объемомДоговора субподряда, с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2). (п. 2.4. договора)

В соответствии с п. 1.3 договора срок выполнения работ - не позднее 30 ноября 2018 года.

ООО «ТПСК «Горизонт» осуществило оплату (аванс) в размере 1 960 000 руб., что подтверждается представленными в материалы дела приходными кассовыми ордерами.(л.д.2-22 т.2)

ООО «ТТСК» выполнило работы на сумму 551 950,30 руб., что подтверждается актом о приемке выполненных работ № 1 от 13.11.2018, соответствующей справкой о стоимости выполненных работ и затрат (л.д. 66-70 т.1)

Работы на сумму 1 408 049,70 руб. ООО «ТТСК» не выполнены.

ООО «ТПСК «Горизонт» (генподрядчиком) и ООО «ТТСК» (субподрядчиком) заключен договор субподряда заключен договор субподряда № 23-07/18 от 23.07.2018 г., в соответствии с которым Генподрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется собственными силами выполнить общестроительные работы по объекту: «Реконструкция и техническое перевооружение гальванического производства и очистных сооружений» по адресу: <...>, в соответствии Договором субподряда, Локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к Договору субподряда), Техническим заданием (Приложение №2 к Договору субподряда), передать результат работ Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять результат работ и оплатить его. (л.д. 16-22 т.1)

Цена договора субподряда и порядок расчетов согласованы сторонами в раздел 2 договора, цена договора субподряда в соответствии с сметным расчетом (Приложение № 2 к Договору субподряда) составляет 26 175 259,03 руб. без НДС - 18% .(п. 2.1 договора)

Согласно п. 2.3 оплата по договору субподряда производится в следующем порядке: генподрядчик оплачивает аванс в размере 40% от цены Договора субподряда, что составляет 10 470 103,61 руб. в течении 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора субподряда , на основании выставленного Субподрядчиком счёта на оплату аванса, оплата производится на расчётный счёт Субподрядчика или наличными средствами в кассу Субподрядчика. Оплата в размере 60% от стоимости Договор субподряда производится в течение 60 календарных дней после полного выполнения работ в соответствии с объемом Договора субподряда, с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), предоставления Субподрядчиком документов, предусмотренных п. 3.5 Договор субподряда, на основании выставленного Субподрядчиком счета.

В соответствии с п. 1.3 договора срок выполнения работ не позднее 28 сентября 2018 года.

ООО «ТПСК «Горизонт» осуществило оплату (аванс) в размере 10 470 103, 61 руб., что подтверждается представленными в материалы дела приходными кассовыми ордерами.(л.д.2-22 т.2)

ООО «ТТСК» работы по договору № 23-07/18 от 23.07.2018 не выполнены в полном объеме.

ООО «ТПСК «Горизонт» (генподрядчиком) и ООО «ТТСК» (субподрядчиком) заключен договор субподряда заключен договор субподряда № 16-04/18-2 от 16.04.2018 г. в соответствии с которым Субподрядчик, принимает на себя обязательство своими и (или) привлеченными силами и средствами выполнить комплекс строительно-монтажных работ по капитальному ремонту Объекта - административное здание ФГКУ «УВО ВНГ России по Томской области», расположенное по адресу: <...>, в соответствии с нормами действующего законодательства и в соответствии с технической документацией (приложение № 1 к Договору субподряда), определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметным расчетом (приложение № 2 к Договору субподряда), определяющей цену работ, являющимися нсогьемлемой частью Договора субподряда, и передать результат выполненных работ Генподрядчику (далее - Работы) в сроки, указанные в разделе 4 Договора субподряда, являющемся неотъемлемой частью Договора субподряда. Генподрядчик принимает надлежащим образом выполненные Субподрядчиком работы и оплачивает их в порядке и сроки, предусмотренные Договором субподряда. (л.д. 81-88 т.1).

Цена договора субподряда и порядок расчетов согласованы сторонами в раздел 2 договора, цена договора субподряда в соответствии с сметным расчетом (Приложение № 2 к Договору субподряда) составляет 1 200 000 руб., без НДС - 18% .(п. 2.1 договора)

Согласно п. 2.6 договора оплата по Договору субподряда производится в следующем порядке: Генподрядчик оплачивает аванс в размере 70% от цены Договора субподряда что составляет 840 000 руб. течении 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора субподряда, на основании выставленного Субподрядчиком счёта на оплату аванса, оплата производится на расчётный счёт Субподрядчика или наличными средствами в кассу Субподрядчика.

Окончательный расчёт в размере 30% от стоимости Договор субподряда производится в течение 60календарных дней после полного выполнения работ в соответствии с объемом Договора субподряда, с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), предоставления Субподрядчиком документов, предусмотренных Договором субподряда, на основании выставленного Субподрядчиком счета. (п. 2.10. договора)

В соответствии с п. 1.1. договора срок выполнения работ не позднее 01 августа 2018 года.

ООО «ТПСК «Горизонт» осуществило оплату (аванс) в размере 840 000 руб., что подтверждается представленными в материалы дела приходными кассовыми ордерами.(л.д.2-22 т.2)

ООО «ТТСК» выполнило работы на сумму 594 187,59 руб., что подтверждается актом о приемке выполненных работ № 1 от 30.07.2018 (л.д. 89-95 т.1)

Работы на сумму 254 812,41 руб. ООО «ТТСК» не выполнены.

23.07.2020 г. истец в адрес ответчика направил претензию, в которой просил возвратить сумму неотработанный по договорам № 17-10/18 от 17.10.2018, № 23-07/18 от 23.07.2018 г., № 16-04/18 от 16.04.2018, и № 16-04/18-2 от 16.04.2018 г. в общей сумме 13 407 922,90 руб., а также уплатить сумму пени. (л.д. 12-13 т.1)

Требование претензии ответчиком не исполнено.

Уклонение ответчика от возврата неотработанного аванса послужило основанием обращения ООО «ТПСК «Горизонт» в арбитражный суд с настоящим иском.

Рассмотрев спор, оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к следующим выводам по существу заявленных требований.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п. 1 ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (ст. ст. 309, 310 ГК РФ).

Согласно п. п. 2 и 3 ст. 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

В соответствии с положениями ст. 717 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

В силу п. 3 ст. 450 и п. 2 ст. 453 ГК РФ в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным. При расторжении договора обязательства сторон прекращаются.

В п. 3 ст. 708 ГК РФ определено, что указанные в п. 2 ст. 405 ГК РФ последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Пунктом 2 ст.453 ГК РФ предусмотрено, что при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства.

Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон.

В случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства (пункт 4 указанной статьи).

В силу п. 1 ст.1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ.

Согласно правовой позиции, изложенной Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 1 Информационного письма от 11.01.2000 N 49 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении", положения пункта 4 статьи 453 ГК РФ не исключают возможности истребовать в качестве неосновательного обогащения полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала. При ином подходе на стороне ответчика имела бы место необоснованная выгода.

В рассматриваемом случае основания для удержания перечисленных истцом денежных средств отпадают с расторжением договора, поскольку в связи с этим прекратилась обязанность ответчика по выполнению работ. Получатель денежных средств, уклоняющийся от возврата неиспользованной суммы предварительной оплаты заказчику, несмотря на отсутствие основания для удержания, является лицом, неосновательно удерживающим денежные средства.

В соответствии с ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Поскольку документов, подтверждающих возврат суммы неотработанного аванса, либо выполнения работ на указанную сумму в материалах дела не имеется, требование о взыскании с ответчика 13 407 922,90 руб. основной задолженности подлежит удовлетворению в полном объеме

В соответствии с п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (п.1 ст. 330 ГК РФ).

Пунктом 10.3 Договора от № 16-04/18 и № 16-04/18-2 от 16.04.2018, п. 11.4 Договоров от 17.10.2018 и 23.07.2018 предусмотрено, что пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором субподряда, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора субподряда, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором субподряда и фактически исполненных Субподрядчиком.

В связи с просрочкой ответчиком выполнения работ по договорам № 17-10/18 от 17.10.2018, № 23-07/18 от 23.07.2018 г., № 16-04/18 от 16.04.2018, и № 16-04/18-2 от 16.04.2018 истцом произведено начисление пени за период с 02.08.2018 по 21.07.2020 в общей сумме 2 022 038,72 руб.

Расчет пени судом проверен и принят.

Ответчик расчет истца не оспорил, контррасчет, как и доказательств несоразмерности размера неустойки последствиям нарушения обязательств не представил, ходатайство о снижении неустойки не заявил, что исключает возможность применения судами статьи 333 Кодекса по своей инициативе.

Доказательства оплаты неустойки в материалы дела не представлены, в связи с чем, требование истца о взыскании неустойки подлежит удовлетворению.

Государственная пошлина в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относится на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Томская траспортно-строительная компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Томская проектно-строительная компания «Горизонт» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 13 407 922,90 руб. основной задолженности, 2 022 038,72 руб. пени, 2 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, всего 15 431 961,62 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Томская траспортно-строительная компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 98 150 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Седьмой арбитражный апелляционный суд.

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Томской области.

Судья С.Г. Аксиньин