Резолютивная часть решения от 8 апреля 2024 г. по делу № А35-3794/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 http://www.kursk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Резолютивная часть решения

Дело № А35-3794/2022
08 апреля 2024 года
г. Курск


Арбитражный суд Курской области в составе судьи Бесединой А.Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Титовой О.В., рассмотрел после объявленного перерыва в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Континенталь»

к обществу с ограниченной ответственностью специализированный застройщик строительно-монтажное управление «Строй Инвест»

о взыскании задолженности по договору подряда № 013-20 от 01.08.2020 в размере 4 999 988 руб. 99 коп., неустойку в размере 932 648 руб. 94 коп., рассчитанную по 07.04.2022, продолжая начисление неустойки с 08.04.2022 по день фактической оплаты задолженности,

и по встречному исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик строительно-монтажное управление «Строй Инвест»

к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Континенталь»

о взыскании неустойки за нарушение срока окончания работ по договору подряда № 013- 20 от 01.08.2020 5 500 561 руб. 83 коп., в том числе штраф за нарушение срока окончания работ по договору подряда № 013-20 от 01.08.2020 в размере 2 221 822 руб. 10 коп., штраф за отказ от устранения недостатков в размере 1 481 214 руб. 73 коп., расходы на устранение недостатков выполненных работ в размере 1 797 525 руб. 00 коп., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины,

третьи лица: ООО «САЛАВАТНЕФТЕХИМРЕМСТРОЙ-СПБ», ООО «АльфаСтройТрест411», ООО «Газпром инвестгазификация», Автономное учреждение дополнительного образования Курской области «Спортивная школа зимних видов спорта «Арена», Администрация Суджанского района Курской области.

В судебном заседании участвуют представители:

от истца по первоначальному иску: ФИО1 по доверенности от 26.12.2021, после перерыва не явился, извещен надлежащим образом,

от ответчика по первоначальному иску: ФИО2, по доверенности от 10.04.2023,

от третьих лиц: не явились, извещены надлежащим образом.

Руководствуясь статьями 6 - 10, 49, 65, 70, 110, 132, 167-170, 176, 177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

По основному иску:

Уточненные исковые требования общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Континенталь» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик строительно-монтажное управление «Строй Инвест» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Континенталь» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 5 438 900 руб. 62 коп., в том числе задолженность по договору подряда № 013-20 от 01.08.2020 в размере

4 999 988 руб. 99 коп., неустойку в размере 438 911 руб. 63 коп. за период с 30.09.2020 по 14.01.2022,

В остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик строительно-монтажное управление «Строй Инвест» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 14 059 руб. 20 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Континенталь» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 7 934 руб. 00 коп.

По встречном иску:

Уточненные исковые требования общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик строительно-монтажное управление «Строй Инвест» удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Континенталь» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик строительно-монтажное управление «Строй Инвест» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 5 500 561 руб. 83 коп., в том числе штраф за нарушение срока окончания работ по договору подряда № 013-20 от 01.08.2020 в размере 2 221 822 руб. 10 коп., штраф за отказ от устранения недостатков в размере 1 481 214 руб. 73 коп., расходы на устранение недостатков выполненных работ в размере 1 797 525 руб. 00 коп., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 34 109 руб. 00 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Континенталь» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 16 394 руб. 00 коп.

В результате зачета взысканных сумм по первоначальному и встречному искам:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Континенталь» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик строительно-монтажное управление «Строй Инвест» (ОГРН <***>, ИНН <***>) задолженность в размере 61 661 руб. 83 коп., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 34 109 руб. 00 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик строительно-монтажное управление «Строй Инвест» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 14 059 руб. 20 коп.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Континенталь» (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 24 870 руб. 80 коп., уплаченную по платежному поручению № 143 от 13.05.2022.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Курской области в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в кассационную инстанцию в Арбитражный суд Центрального округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Курской области разъясняет, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте Арбитражного суда Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://kursk.arbitr.ru (в информационной системе «Картотека арбитражных дел» на сайте федеральных арбитражных судов по адресу: http://kad.arbitr.ru).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии судебных актов на бумажном носителе могут быть направлены им заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд.

Судья А.Ю. Беседина